绿地湖畔住宅新房销售合同

绿地湖畔住宅新房销售合同《篇一》合同编号：__________卖方：（以下简称“甲方”）地址：________________________法定代表人：___________________联系电话：_____________________买方：（以下简称“乙方”）地址：________________________法定代表人：___________________联系电话：_____________________鉴于甲方是绿地湖畔住宅项目的开发商，具备房地产开发商资质；乙方愿意购买甲方开发的绿地湖畔住宅项目中的房屋，双方为了明确双方的权利义务，经协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。第一条房屋基本信息1.1房屋坐落：________________________1.2房屋结构：________________________1.3房屋面积：________________________1.4房屋户型：________________________1.5房屋预售许可证号：________________1.6房屋预售合同编号：________________第二条房屋价格及支付方式2.1房屋成交总金额为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2乙方应按照下列进度支付房款：（1）签订合同时支付房价的____%；（2）办理预售登记手续时支付房价的____%；（3）办理房屋所有权转移登记手续时支付房价的____%；（4）剩余房款乙方应按照甲方指定的银行账户分期支付，具体支付方式和时间由双方另行协商确定。第三条合同的履行3.1甲方应按照合同约定及法律法规的规定，办理房屋预售登记、房屋所有权转移登记等手续。3.2乙方应按照合同约定支付房款，并协助甲方办理相关手续。3.3甲方应在合同约定的交付期限内，将具备交付条件的房屋交付给乙方。第四条违约责任4.1甲方未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，向乙方支付房价的____%作为违约金。4.2乙方未按照合同约定支付房款的，应承担违约责任，向甲方支付房价的____%作为违约金。4.3双方未按照约定履行合同义务的，应承担相应的违约责任。第五条争议解决5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第六条其他约定6.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至房屋所有权转移登记手续办理完毕之日终止。甲方（盖章）：______________________乙方（盖章）：______________________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________签订日期：________________房屋平面图预售许可证复印件房屋预售合同复印件房屋所有权转移登记所需材料清单注意：本合同，具体内容请以实际情况为准，并在签订前征求法律人士的意见。如有需要，请根据实际情况对合同内容进行修改。《篇二》合同编号：__________卖方：（以下简称“甲方”）地址：________________________法定代表人：___________________联系电话：_____________________买方：（以下简称“乙方”）地址：________________________法定代表人：___________________联系电话：_____________________担保方：（以下简称“丙方”）地址：________________________法定代表人：___________________联系电话：_____________________鉴于甲方是绿地湖畔住宅项目的开发商，具备房地产开发商资质；乙方愿意购买甲方开发的绿地湖畔住宅项目中的房屋，丙方作为担保方，为乙方履行合同担保。为了明确各方的权利义务，经协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。第一条房屋基本信息1.1房屋坐落：________________________1.2房屋结构：________________________1.3房屋面积：________________________1.4房屋户型：________________________1.5房屋预售许可证号：________________1.6房屋预售合同编号：________________第二条房屋价格及支付方式2.1房屋成交总金额为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2乙方应按照下列进度支付房款：（1）签订合同时支付房价的____%；（2）办理预售登记手续时支付房价的____%；（3）办理房屋所有权转移登记手续时支付房价的____%；（4）剩余房款乙方应按照甲方指定的银行账户分期支付，具体支付方式和时间由双方另行协商确定。第三条合同的履行3.1甲方应按照合同约定及法律法规的规定，办理房屋预售登记、房屋所有权转移登记等手续。3.2乙方应按照合同约定支付房款，并协助甲方办理相关手续。3.3丙方作为担保方，对乙方履行合同担保，确保乙方按照合同约定支付房款。第四条甲方权益保障4.1甲方有权要求乙方按照合同约定的进度支付房款。4.2甲方有权要求丙方履行担保责任，确保乙方按照合同约定支付房款。4.3甲方在合同约定的交付期限内，将具备交付条件的房屋交付给乙方。第五条乙方违约及限制条款5.1乙方未按照合同约定支付房款的，应承担违约责任，向甲方支付房价的____%作为违约金。5.2乙方逾期支付房款的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付房价的____%作为违约金。5.3乙方在合同履行过程中，不得以任何理由要求降低房价或延迟支付房款。第六条丙方担保责任6.1丙方作为担保方，对乙方履行合同担保。6.2丙方应承担连带责任，确保乙方按照合同约定支付房款。6.3若乙方未按照合同约定支付房款，丙方应在甲方要求的时间内履行担保责任，确保乙方按时支付房款。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，丙方执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至房屋所有权转移登记手续办理完毕之日终止。甲方（盖章）：______________________乙方（盖章）：______________________丙方（盖章）：______________________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________丙方代表（签名）：______________签订日期：________________房屋平面图预售许可证复印件房屋预售合同复印件房屋所有权转移登记所需材料清单说明：第三方丙方作为担保方介入本合同，旨在确保乙方履行合同约定的支付义务，保障甲方的合法权益。甲方为主导的目的和意义在于确保合同的顺利履行，维护甲方的合法权益，同时通过丙方的担保，降低乙方违约风险，确保甲方利益的实现。《篇三》合同编号：__________卖方：（以下简称“甲方”）地址：________________________法定代表人：___________________联系电话：_____________________买方：（以下简称“乙方”）地址：________________________法定代表人：___________________联系电话：_____________________担保方：（以下简称“丙方”）地址：________________________法定代表人：___________________联系电话：_____________________鉴于甲方是绿地湖畔住宅项目的开发商，具备房地产开发商资质；乙方愿意购买甲方开发的绿地湖畔住宅项目中的房屋，丙方作为担保方，为甲方履行合同担保。为了明确各方的权利义务，经协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。第一条房屋基本信息1.1房屋坐落：________________________1.2房屋结构：________________________1.3房屋面积：________________________1.4房屋户型：________________________1.5房屋预售许可证号：________________1.6房屋预售合同编号：________________第二条房屋价格及支付方式2.1房屋成交总金额为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2乙方应按照下列进度支付房款：（1）签订合同时支付房价的____%；（2）办理预售登记手续时支付房价的____%；（3）办理房屋所有权转移登记手续时支付房价的____%；（4）剩余房款乙方应按照甲方指定的银行账户分期支付，具体支付方式和时间由双方另行协商确定。第三条合同的履行3.1甲方应按照合同约定及法律法规的规定，办理房屋预售登记、房屋所有权转移登记等手续。3.2乙方应按照合同约定支付房款，并协助甲方办理相关手续。3.3丙方作为担保方，对甲方履行合同担保，确保甲方按照合同约定交付房屋。第四条乙方权益保障4.1乙方有权要求甲方按照合同约定的进度交付房屋。4.2乙方有权要求丙方履行担保责任，确保甲方按照合同约定交付房屋。4.3乙方在合同约定的交付期限内，有权接收并享有房屋的所有权。第五条甲方违约及限制条款5.1甲方未按照合同约定交付房屋的，应承担违约责任，向乙方支付房价的____%作为违约金。5.2甲方逾期交付房屋的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付房价的____%作为违约金。5.3甲方在合同履行过程中，不得以任何理由要求提高房价或延迟交付房屋。第六条丙方担保责任6.1丙方作为担保方，对甲方履行合同担保。6.2丙方应承担连带责任，确保甲方按照合同约定交付房屋。6.3若甲方未按照合同约定交付房屋，丙方应在乙方要求的时间内履行担保责任，确保甲方按时交付房屋。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，丙方执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至房屋所有权转移登记手续办理完毕之日终止。甲方（盖章）：______________________乙方（盖章）：______________________丙方（盖章）：______________________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________丙方代表