钢构工程施工合同样本(2024版)

编号：__________钢构工程施工合同样本(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

钢构工程施工合同样本(2024版)合同目录第一章：合同主体1.1发包人信息1.2承包人信息1.3工程地点1.4工程概况第二章：合同条款2.1合同订立2.2合同生效2.3合同履行2.4合同变更2.5合同解除2.6违约责任2.7争议解决第三章：工程范围与内容3.1工程范围3.2工程内容3.3工程量清单第四章：工程质量4.1质量标准4.2质量控制4.3质量验收4.4质量保修第五章：工程进度5.1施工计划5.2进度控制5.3工期延误5.4工期提前第六章：工程材料与设备6.1材料与设备要求6.2材料与设备供应6.3材料与设备验收6.4材料与设备保管第七章：工程安全与环保7.1安全管理7.2安全防护7.3环保要求7.4环保措施第八章：工程费用与支付8.1合同价格8.2价格调整8.3支付方式8.4支付时间8.5价款结算第九章：工程变更与调整9.1变更范围9.2变更程序9.3变更价款9.4调整方式第十章：违约责任与赔偿10.1违约行为10.2违约责任10.3赔偿方式10.4违约赔偿限额第十一章：争议解决11.1争议范围11.2协商解决11.3调解解决11.4仲裁解决11.5诉讼解决第十二章：合同的解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3解除与终止的程序12.4解除与终止后的处理第十三章：合同的转让与分包13.1合同转让13.2转让条件13.3分包条件13.4分包管理第十四章：附件14.1附件列表14.2附件内容14.3附件的有效性14.4附件的修改与替换合同编号_________第一章：合同主体1.1发包人信息发包人全称：_________地址：_________联系人：_________联系方式：_________1.2承包人信息承包人全称：_________地址：_________联系人：_________联系方式：_________1.3工程地点工程地点：_________1.4工程概况工程名称：_________工程性质：_________工程规模：_________第二章：合同条款2.1合同订立本合同由双方于_________年_________月_________日签订。2.2合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。2.3合同履行双方应按照合同约定，全面履行各自的义务。2.4合同变更合同变更应由双方协商一致，并以书面形式确认。2.5合同解除合同解除应符合合同约定或法律法规的规定。2.6违约责任违约方应承担相应的违约责任，赔偿对方因此造成的损失。2.7争议解决双方发生的争议，应通过协商解决；协商不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第三章：工程范围与内容3.1工程范围本工程包括但不限于：_________3.2工程内容本工程包括但不限于：_________3.3工程量清单工程量清单详见附件。第四章：工程质量4.1质量标准工程质量应符合国家相关法律法规及行业标准。4.2质量控制双方应共同做好质量控制，确保工程质量。4.3质量验收工程验收应按照合同约定和相关规定进行。4.4质量保修工程保修期为_________年，自工程竣工验收合格之日起计算。第五章：工程进度5.1施工计划承包人应按照合同约定制定施工计划，并报发包人批准。5.2进度控制双方应共同跟踪工程进度，确保工程按计划进行。5.3工期延误工期延误应符合合同约定或法律法规的规定。5.4工期提前工期提前应符合合同约定或法律法规的规定。第六章：工程材料与设备6.1材料与设备要求材料与设备应符合国家相关法律法规及行业标准。6.2材料与设备供应材料与设备供应责任由_________方承担。6.3材料与设备验收材料与设备验收应按照合同约定和相关规定进行。6.4材料与设备保管双方应对材料与设备进行妥善保管，防止损失和损坏。第八章：工程费用与支付8.1合同价格本合同总价款为人民币（大写）：_________元整（小写）：_________元。8.2价格调整价格调整应符合合同约定或法律法规的规定。8.3支付方式支付方式为_________（银行转账、现金等）。8.4支付时间支付时间及金额详见附件。8.5价款结算价款结算应按照合同约定和相关规定进行。第九章：工程变更与调整9.1变更范围工程变更范围应符合合同约定。9.2变更程序工程变更应按照合同约定的程序进行。9.3变更价款工程变更价款按照双方协商确定的价格计算。9.4调整方式工程调整方式应符合合同约定。第十章：违约责任与赔偿10.1违约行为违约行为包括但不限于：_________10.2违约责任违约方应承担相应的违约责任，赔偿对方因此造成的损失。10.3赔偿方式赔偿方式包括但不限于：_________10.4违约赔偿限额违约赔偿限额为合同总价款的_________%。第十一章：争议解决11.1争议范围争议范围包括但不限于：_________11.2协商解决双方发生的争议，应通过协商解决。11.3调解解决协商不成的，可向合同约定的调解组织申请调解。11.4仲裁解决调解不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。11.5诉讼解决仲裁不成的，可向人民法院提起诉讼。第十二章：合同的解除与终止12.1合同解除条件合同解除条件应符合合同约定或法律法规的规定。12.2合同终止条件合同终止条件应符合合同约定或法律法规的规定。12.3解除与终止的程序合同解除与终止应按照合同约定的程序进行。12.4解除与终止后的处理合同解除与终止后的处理应符合合同约定。第十三章：合同的转让与分包13.1合同转让合同转让应符合合同约定。13.2转让条件转让条件包括但不限于：_________13.3分包条件分包条件包括但不限于：_________13.4分包管理分包管理应符合合同约定。第十四章：附件14.1附件列表附件列表详见附件。14.2附件内容附件内容应符合合同约定。14.3附件的有效性附件的有效性应符合合同约定。14.4附件的修改与替换附件的修改与替换应符合合同约定。发包人（盖章）：_________年_________月_________日承包人（盖章）：_________年_________月_________日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定工程所需材料供应商，乙方应按照甲方的要求进行采购。条款说明：此条款确保甲方能够控制材料质量及成本，保证工程质量符合要求。1.2甲方监督权甲方有权对工程的进度、质量、安全等方面进行监督，乙方应积极配合。条款说明：此条款确保甲方能够对工程进行全面掌控，确保工程按计划进行。1.3甲方调整权甲方有权根据工程实际情况调整工程内容、进度、质量标准等，乙方应按照甲方的调整要求进行相应的调整。条款说明：此条款确保甲方能够根据实际情况对工程进行灵活调整，以满足项目的需求。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方技术支持乙方应提供技术支持，确保工程质量符合甲方要求，并协助甲方解决技术问题。条款说明：此条款确保乙方在技术方面能够满足甲方的需求，保证工程质量。2.2乙方培训义务乙方应对甲方相关人员提供必要的培训，使其能够正确使用和维护工程所涉及的设备和材料。条款说明：此条款确保甲方人员能够熟练掌握工程相关的操作技能，提高工程的运行效率。2.3乙方保修义务乙方应对工程提供的设备和材料承担保修责任，确保其正常运行。条款说明：此条款保障甲方在工程运行过程中能够得到有效的售后服务，降低后期维护成本。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责第三方中介负责协调甲方、乙方之间的关系，协助双方解决合同履行过程中的问题。3.2第三方中介费用第三方中介的费用由甲方承担，乙方应积极配合第三方中介的工作。条款说明：此条款明确第三方中介费用的承担方，保证乙方的合法权益。3.3第三方中介的独立性第三方中介应保持独立性，公正地处理合同履行过程中的问题，不受任何一方的影响。条款说明：此条款确保第三方中介能够客观、公正地处理合同履行过程中的问题，维护双方的合法权益。3.4第三方中介的更换当甲方或乙方对第三方中介的工作不满意时，有权要求更换中介机构。条款说明：此条款保障甲方、乙方的合法权益，确保合同履行过程中的问题能够得到有效解决。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程量清单2.材料与设备供应合同3.施工计划与进度表4.工程质量标准与验收规范5.安全防护措施方案6.环保措施方案7.合同变更申请表8.工程保修条款9.技术培训方案10.第三方中介服务合同11.违约赔偿计算公式12.争议解决机构信息13.合同解除与终止申请表14.合同转让与分包申请表二、违约行为及认定：1.甲方违约行为未按约定时间支付价款未按约定提供施工场地未履行合同约定的监督义务2.乙方违约行为未按约定时间完成工程工程质量不符合标准使用不符合约定的材料与设备3.第三方中介违约行为未履行协调职责处理问题不公正、不客观未按约定时间提供服务三、法律名词及解释：1.违约行为：违反合同约定的一方行为。2.合同履行：合同各方按照约定履行各自的权利和义务。3.工程量清单：详细列出工程所需各项材料、工程量及价格的清单。4.材料与设备供应合同：乙方与材料设备供应商之间的合同。5.施工计划与进度表：详细规划工程施工的时间表。6.工程质量标准与验收规范：工程施工质量的要求及验收标准。7.安全防护措施方案：为保障工程施工安全所采取的措施。8.环保措施方案：工程施工过程中的环保要求及措施。9.合同变更申请表：用于申请合同变更的表格。10.工程保修条款：乙方对工程提供的保修服务内容。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误解决方案：协商调整工程进度计划，必要时追加合同价款。2.材料质量问题解决方案：更换不合格材料，乙方承担相应责任。3.安全事故发生解决方案：立即启动应急预案，报告相关部门，依法处理。4.合同争