2024机房整改施工合同

编号：__________2024机房整改施工合同甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024机房整改施工合同合同目录第一章：合同主体及定义1.1甲方名称及住所1.2乙方名称及住所1.3合同相关术语定义第二章：工程概况2.1工程地点2.2工程规模2.3工程内容2.4工程预算第三章：合同价格及支付方式3.1合同总价3.2支付方式3.3支付进度3.4价款调整第四章：工期及进度4.1开工日期4.2竣工日期4.3施工进度计划4.4延期及违约责任第五章：施工质量与标准5.1施工质量要求5.2施工标准5.3质量保证措施5.4质量验收第六章：施工材料及设备6.1材料及设备供应6.2材料及设备验收6.3材料及设备保管6.4材料及设备使用第七章：施工安全与环保7.1安全生产要求7.2安全防护措施7.3环保要求7.4安全事故处理第八章：知识产权与保密8.1知识产权保护8.2保密义务8.3保密期限8.4违约责任第九章：违约责任与争议解决9.1违约责任9.2争议解决方式9.3法律适用9.4争议解决机构第十章：合同的变更、解除与终止10.1合同变更10.2合同解除10.3合同终止10.4合同终止后的处理第十一章：合同的生效、履行与验收11.1合同生效条件11.2合同履行11.3工程验收11.4验收后的处理第十二章：合同的转让与继承12.1合同转让12.2合同继承第十三章：其他约定13.1双方的其他约定13.2附件13.3补充协议第十四章：合同的附件14.1附件列表14.2附件内容合同编号_________第一章：合同主体及定义1.1甲方名称：_________（全称），住所：_________。1.2乙方名称：_________（全称），住所：_________。1.3合同相关术语定义：1.3.1机房整改：指对现有机房环境、设施、设备进行升级、优化和调整，以满足新的使用需求。1.3.2施工：指按照约定的设计方案和技术要求，进行机房整改的相关作业活动。1.3.3竣工验收：指工程完成后，甲乙双方依据合同约定的质量标准进行的验收。第二章：工程概况2.1工程地点：_________。2.2工程规模：_________。2.3工程内容：包括但不限于机房内部布局调整、设备更新、布线系统改造、照明系统优化、温湿度控制系统升级等。2.4工程预算：人民币____元整（大写：___________________________元整）。第三章：合同价格及支付方式3.1合同总价：人民币____元整（大写：___________________________元整）。3.2支付方式：甲方分期按工程进度支付乙方工程款。3.3支付进度：具体支付进度安排见附件一《支付进度计划》。3.4价款调整：因不可抗力或政策调整等原因导致工程成本变化的，双方可协商调整合同价格。第四章：工期及进度4.1开工日期：____年__月__日。4.2竣工日期：____年__月__日。4.3施工进度计划：详见附件二《施工进度计划》。4.4延期及违约责任：乙方如非因不可抗力原因导致工程延期，应按延期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式见附件三《违约金计算公式》。第五章：施工质量与标准5.1施工质量要求：详见附件四《施工质量标准》。5.2施工标准：应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。5.3质量保证措施：乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量。5.4质量验收：工程完成后，甲乙双方按附件五《质量验收标准》进行验收。第六章：施工材料及设备6.1材料及设备供应：乙方负责提供本合同约定的施工材料及设备。6.2材料及设备验收：甲方对乙方提供的材料及设备进行验收，不符合要求的，乙方应负责更换或修复。6.3材料及设备保管：乙方应妥善保管施工材料及设备，防止丢失、损坏。6.4材料及设备使用：乙方应合理使用施工材料及设备，确保施工顺利进行。第七章：施工安全与环保7.1安全生产要求：乙方应遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。7.2安全防护措施：乙方应制定并落实施工安全防护措施，防止安全事故发生。7.3环保要求：乙方应遵守国家环保法律法规，确保施工过程中不对环境造成污染。7.4安全事故处理：如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按国家法律法规及甲方要求处理。第八章：知识产权与保密8.1知识产权保护：乙方保证施工过程中不侵犯他人的知识产权，如涉及第三方知识产权，由乙方负责处理。8.2保密义务：乙方应对甲方提供的商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经甲方同意不得泄露给第三方。8.3保密期限：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。8.4违约责任：乙方违反保密义务的，应承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。第九章：违约责任与争议解决9.1违约责任：乙方未按合同约定履行义务的，应承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。9.2争议解决方式：双方发生争议的，应协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.3法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。9.4争议解决机构：合同签订地人民法院。第十章：合同的变更、解除与终止10.1合同变更：双方协商一致，可以变更合同内容。10.2合同解除：一方违反合同约定，另一方有权解除合同。10.3合同终止：合同履行完毕或者双方同意终止合同的，合同即告终止。10.4合同终止后的处理：合同终止后，乙方应按照甲方要求清理施工现场，移交给甲方。第十一章：合同的转让与继承11.1合同转让：未经甲方同意，乙方不得将合同权利和义务转让给第三方。11.2合同继承：合同有效期内，如乙方发生合并、分立等变更，本合同由变更后的主体继承。第十二章：其他约定12.1双方的其他约定：双方可以在附件中约定其他补充条款。12.2附件：附件包括本合同的补充协议、支付进度计划、施工进度计划、质量验收标准、违约金计算公式等。12.3补充协议：双方可以就合同未尽事宜签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十三章：合同的生效、履行与验收13.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同履行：双方按照合同约定履行各自的权利和义务。13.3工程验收：工程完成后，甲乙双方按照附件五《质量验收标准》进行验收。13.4验收后的处理：验收合格的，甲方按照约定支付尾款，乙方提供相应的售后服务。第十四章：合同的附件14.1附件列表：附件一《支付进度计划》、附件二《施工进度计划》、附件三《违约金计算公式》、附件四《施工质量标准》、附件五《质量验收标准》。14.2附件内容：附件内容见附件列表。甲方（盖章）：_________年__月__日乙方（盖章）：_________年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商：甲方有权指定乙方使用的材料供应商，乙方应按照甲方的要求进行采购。1.2甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保施工质量符合甲方的要求。1.3甲方变更权：甲方在合同履行过程中，有权根据实际情况变更合同内容，乙方应予以遵守。1.4甲方终止权：甲方在合同履行过程中，如发现乙方严重违约，有权终止合同。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方质量承诺：乙方承诺施工质量符合国家法律法规、行业标准和甲方要求。2.2乙方工期承诺：乙方承诺按照合同约定的工期完成施工。2.3乙方保密义务：乙方应对甲方提供的商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经甲方同意不得泄露给第三方。2.4乙方违约金：乙方如未按合同约定履行义务，应向甲方支付违约金，具体计算方式见附件三《违约金计算公式》。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责：第三方中介负责协调甲乙双方的关系，确保合同顺利履行。3.2第三方中介费用：第三方中介的费用由甲乙双方按照约定分摊。3.3第三方中介违约责任：第三方中介如未按约定履行义务，应承担违约责任，赔偿甲乙双方因此造成的损失。3.4第三方中介保密义务：第三方中介应对甲方提供的商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经甲方同意不得泄露给第三方。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：《支付进度计划》2.附件二：《施工进度计划》3.附件三：《违约金计算公式》4.附件四：《施工质量标准》5.附件五：《质量验收标准》6.附件六：《安全生产要求》7.附件七：《安全防护措施》8.附件八：《环保要求》9.附件九：《安全事故处理流程》10.附件十：《合同变更、解除与终止协议》11.附件十一：《合同转让与继承协议》12.附件十二：《知识产权与保密协议》13.附件十三：《争议解决方式与机构》14.附件十四：《合同履行监督与验收协议》二、违约行为及认定：1.乙方未按合同约定时间完成施工，视为违约。2.乙方未达到合同约定的施工质量标准，视为违约。3.乙方未按合同约定支付工程款，视为违约。4.乙方未按合同约定提供施工材料或设备，视为违约。5.乙方泄露甲方商业秘密或技术秘密，视为违约。6.乙方违反合同约定的环境保护要求，视为违约。7.乙方在施工过程中发生安全事故，未及时报告甲方，视为违约。三、法律名词及解释：1.机房整改：指对现有机房环境、设施、设备进行升级、优化和调整，以满足新的使用需求。2.施工：指按照约定的设计方案和技术要求，进行机房整改的相关作业活动。3.竣工验收：指工程完成后，甲乙双方依据合同约定的质量标准进行的验收。4.违约金：一方违反合同约定，应向对方支付的违约赔偿金。5.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。6.知识产权：指著作权、专利权、商标权等法律赋予的权利。7.保密义务：合同一方对合同另一方提供的保密信息承担的保护责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：乙方应采取措施加快施工进度，并向甲方支付违约金。2.施工质量不达标：乙方应按甲方要求整改，直至达到约定标准。3.材料设备供应不足：乙方应及时向甲方报告，并寻求替代供应商。4.安全事故发生：乙方应立即报告甲方，并按约定流程处理。5.合同争议：双方可先尝试协商解决，协商不成时可选择仲裁或诉讼。五