2024电力建设工程施工合同书

编号：__________2024电力建设工程施工合同书甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024电力建设工程施工合同书合同目录第一章：合同主体及定义1.1合同双方主体1.2合同相关术语定义第二章：工程概况2.1工程简介2.2工程规模及投资2.3工程地点与工期第三章：合同价格与支付3.1合同总价3.2支付方式与进度3.3价格调整条件第四章：工程质量与标准4.1工程质量要求4.2工程标准及规范4.3质量检验与验收第五章：施工组织与管理5.1施工方案与组织设计5.2施工现场管理5.3施工安全管理第六章：材料与设备6.1材料供应与管理6.2设备选型与安装6.3材料与设备验收第七章：工期与进度7.1施工进度计划7.2工期延误与赔偿7.3提前完成奖励第八章：安全生产与环保8.1安全生产责任8.2安全防护措施8.3环保要求与措施第九章：合同变更与解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3变更与解除的程序第十章：违约责任与赔偿10.1违约行为及责任10.2赔偿金额计算10.3违约争议解决第十一章：争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁与诉讼11.3争议解决地点及适用法律第十二章：合同的生效、终止与解除12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除条件第十三章：其他条款13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力第十四章：附件14.1合同附件列表14.2附件内容说明合同编号_________第一章：合同主体及定义1.1合同双方主体1.1.1发包人：_________1.1.2承包人：_________1.2合同相关术语定义1.2.1工程：指合同约定的电力建设工程项目。1.2.2合同总价：指合同约定的工程总价款，包括工程设计、施工、设备采购、材料供应、验收、保修等费用。1.2.3工期：指合同约定的工程开始施工之日起至工程竣工交付之日止的时间。第二章：工程概况2.1工程简介2.1.1工程名称：_________2.1.2工程性质：_________2.2工程规模及投资2.2.1工程规模：_________2.2.2总投资：_________2.3工程地点与工期2.3.1工程地点：_________2.3.2工期：_________第三章：合同价格与支付3.1合同总价3.1.1合同总价：_________3.1.2合同总价调整条件：_________3.2支付方式与进度3.2.1支付方式：_________3.2.2支付进度：_________3.3价格调整条件3.3.1价格调整条件：_________第四章：工程质量与标准4.1工程质量要求4.1.1工程质量标准：_________4.1.2质量保证措施：_________4.2工程标准及规范4.2.1工程标准：_________4.2.2规范要求：_________4.3质量检验与验收4.3.1质量检验：_________4.3.2验收程序：_________第五章：施工组织与管理5.1施工方案与组织设计5.1.1施工方案：_________5.1.2组织设计：_________5.2施工现场管理5.2.1施工现场管理要求：_________5.2.2施工现场安全管理：_________5.3施工安全管理5.3.1施工安全责任：_________5.3.2安全防护措施：_________第六章：材料与设备6.1材料供应与管理6.1.1材料供应：_________6.1.2材料管理：_________6.2设备选型与安装6.2.1设备选型要求：_________6.2.2设备安装要求：_________6.3材料与设备验收6.3.1验收标准：_________6.3.2验收程序：_________第七章：工期与进度7.1施工进度计划7.1.1施工进度计划编制：_________7.1.2施工进度计划审批：_________7.2工期延误与赔偿7.2.1工期延误责任：_________7.2.2工期延误赔偿：_________7.3提前完成奖励7.3.1提前完成奖励条件：_________7.3.2提前完成奖励金额：_________第八章：安全生产与环保8.1安全生产责任8.1.1承包人安全生产责任：_________8.1.2发包人安全生产责任：_________8.2安全防护措施8.2.1安全防护措施要求：_________8.2.2安全防护措施实施：_________8.3环保要求与措施8.3.1环保要求：_________8.3.2环保措施：_________第九章：合同变更与解除9.1合同变更条件9.1.1合同变更条件：_________9.1.2合同变更程序：_________9.2合同解除条件9.2.1合同解除条件：_________9.2.2合同解除程序：_________第十章：违约责任与赔偿10.1违约行为及责任10.1.1违约行为：_________10.1.2违约责任：_________10.2赔偿金额计算10.2.1赔偿金额计算方式：_________10.2.2赔偿金额支付期限：_________10.3违约争议解决10.3.1违约争议解决方式：_________10.3.2违约争议解决地点及适用法律：_________第十一章：争议解决11.1争议解决方式11.1.1争议解决方式：_________11.1.2争议解决机构：_________11.2仲裁与诉讼11.2.1仲裁地点：_________11.2.2诉讼地点：_________11.3争议解决地点及适用法律11.3.1争议解决地点：_________11.3.2适用法律：_________第十二章：合同的生效、终止与解除12.1合同生效条件12.1.1合同生效条件：_________12.1.2合同生效时间：_________12.2合同终止条件12.2.1合同终止条件：_________12.2.2合同终止后义务：_________12.3合同解除条件12.3.1合同解除条件：_________12.3.2合同解除后处理：_________第十三章：其他条款13.1保密条款13.1.1保密信息范围：_________13.1.2保密期限：_________13.2知识产权保护13.2.1知识产权保护内容：_________13.2.2知识产权侵权责任：_________13.3不可抗力13.3.1不可抗力事件：_________13.3.2不可抗力事件处理：_________第十四章：附件14.1合同附件列表14.1.1附件一：_________14.1.2附件二：_________14.1.3附件三：_________14.2附件内容说明14.2.1附件一说明：_________14.2.2附件二说明：_________14.2.3附件三说明：_________[合同方签字盖章区域]甲方（发包人）：_________乙方（承包人）：_________签订日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方对工程进度和质量的特殊要求甲方要求工程必须在规定的时间内完成，并且必须达到特定的质量标准。具体来说，工程必须在2024年12月31日前完成，并且符合国家电力建设工程的质量标准和规范。2.甲方的监督和检查权甲方有权对工程的进度和质量进行监督和检查。甲方可以随时派遣代表到施工现场进行视察，并要求乙方提供工程进展情况和相关文件。乙方必须积极配合甲方的监督和检查工作。3.甲方的变更权甲方有权根据工程实际情况对工程的设计和施工方案进行变更。如果甲方提出变更要求，乙方必须按照甲方的要求进行相应的调整，并且承担因变更引起的额外费用。4.甲方的赔偿权如果乙方未能按照合同约定完成工程，或者工程质量不符合甲方的要求，甲方有权要求乙方支付违约金或者赔偿损失。具体赔偿金额的计算方式将在合同中明确规定。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方的技术能力和经验要求乙方必须具备完成电力建设工程的技术能力和相关经验。乙方必须提供相关资质证明和工程案例，以证明其具备完成工程的能力。2.乙方的材料和设备要求乙方必须提供符合国家标准的材料和设备，并且保证其质量和性能。乙方必须提供材料和设备的合格证明和检测报告。3.乙方的施工组织和管理要求乙方必须制定详细的施工组织和管理计划，并按照计划进行施工。乙方必须确保施工现场的安全和秩序，并采取必要的措施保护环境和防止污染。4.乙方的保修责任乙方必须对工程质量提供一定的保修期，并在保修期内负责维修和更换不符合质量要求的工程部分。具体保修期限和保修条件将在合同中明确规定。附件三：第三方中介时的附加条款及说明1.第三方中介的职责和权利第三方中介负责协调甲乙双方的关系，并协助双方履行合同义务。第三方中介有权对甲乙双方的履行情况进行监督和检查，并要求提供相关文件和资料。2.第三方中介的调解权如果甲乙双方在合同履行过程中发生争议，第三方中介有权进行调解，并协助双方达成一致。如果调解失败，双方可以选择仲裁或者诉讼解决争议。3.第三方中介的费用和报酬第三方中介的费用和报酬将在合同中明确规定。乙方必须按照合同约定支付第三方中介的费用，如果乙方未能按时支付费用，第三方中介有权暂停履行中介服务。4.第三方中介的责任限制第三方中介对于由于不可抗力或者其他不可预见的原因导致的损失不承担责任。第三方中介的责任限制将在合同中明确规定。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：工程设计图纸和技术规格书2.附件二：施工组织设计和管理计划3.附件三：材料和设备合格证明及检测报告4.附件四：工程进度计划和施工方案5.附件五：安全防护措施和环保措施方案6.附件六：质量保修期及保修条件说明7.附件七：争议解决方式及机构说明8.附件八：合同变更和解除的条件及程序9.附件九：违约金计算方式和赔偿说明10.附件十：不可抗力事件认定及处理办法二、违约行为及认定：1.乙方未能按照合同约定时间完成工程，或工程质量不符合甲方要求。2.乙方提供的材料和设备不符合国家标准或性能要求。3.乙方未按照施工组织设计和管理计划进行施工。4.乙方未按照安全防护措施和环保措施方案进行施工。5.乙方未按照质量保修期及保修条件说明履行保修责任。6.甲方未按照合同约定时间支付合同价款或额外费用。7.甲方未按照工程进度计划和施工方案提供施工条件。8.甲方未履行合同约定的其他义务。三、法律名词及解释：1.合同总价：指合同约定的工程总价款，包括工程设计、施工、设备采购、材料供应、验收、保修等费用。2.违约金：指一方违反合同约定，按照约定方式支付给对方的经济赔偿。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。4.仲裁：指合同双方同意将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。5.诉讼：指合同双方将争议提交法院进行审理的一种争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商调整施工计划，优化施工组织，增加人力资源或延长工期。2.工程质量问题：及时整改，重新检验，更换不合格材料或设备，确保工程质量。3.合同价款支付争议：查