钢丝网施工合同变更处理

钢丝网施工合同变更处理合同编号：__________一、合同变更事项（1）原合同第一条“工程概况”中的“工程名称”变更为“工程名称：____”；（2）原合同第二条“甲方义务”中的“甲方应按照约定时间交付工程款，每延迟一天，应支付乙方延迟付款金额的____%的违约金”变更为“甲方应按照约定时间交付工程款，每延迟一天，应支付乙方延迟付款金额的____%的违约金，且延迟付款金额累计超过原合同金额的__%时，乙方有权解除合同”；（3）原合同第三条“乙方义务”中的“乙方应按照约定时间完成工程，每延迟一天，应支付甲方违约金金额的____%的违约金”变更为“乙方应按照约定时间完成工程，每延迟一天，应支付甲方违约金金额的____%的违约金，且延迟完成工程超过原合同约定的工期的__%时，甲方有权解除合同”；（4）原合同第四条“工程价款”中的“工程总价款为人民币____元”变更为“工程总价款为人民币____元”；（5）原合同第五条“支付方式”中的“甲方支付工程款的方式为____”变更为“甲方支付工程款的方式为____”；（6）原合同第六条“工期”中的“工程计划工期为____天”变更为“工程计划工期为____天”；（7）原合同第七条“违约责任”中的“违反本合同的一方应承担违约金责任，违约金为合同金额的__%”变更为“违反本合同的一方应承担违约金责任，违约金为合同金额的__%”；（8）原合同第八条“争议解决”中的“双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼”变更为“双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼”；1.2双方确认，本合同变更部分与原合同具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。二、其他事项2.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2.3本合同自双方签字盖章之日起生效，原合同同时失效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年__月__日一、附件列表：1.《钢丝网施工合同》2.工程设计图纸3.工程预算书4.甲方支付凭证5.乙方施工进度报告6.工程验收报告7.违约金计算公式说明8.争议解决机构名录二、违约行为及认定：1.甲方延迟付款：甲方未按照合同约定时间支付工程款。2.乙方延迟完成工程：乙方未按照合同约定时间完成工程。3.工程质量不符合约定：工程质量未达到合同约定的标准。4.甲方解除合同：甲方在乙方延迟完成工程超过原合同约定的工期一定比例时，有权解除合同。5.乙方解除合同：乙方在甲方延迟付款金额累计超过原合同金额一定比例时，有权解除合同。三、法律名词及解释：1.合同金额：指双方在合同中约定的工程总价款。2.违约金：指违反合同约定的一方应支付给守约一方的赔偿金。3.工期：指合同约定的乙方完成工程的时间。4.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的纠纷通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方延迟付款：乙方可以与甲方沟通，要求按时付款，必要时可依法向法院提起诉讼。2.乙方延迟完成工程：甲方可以与乙方沟通，要求按时完成工程，必要时可依法向法院提起诉讼。3.工程质量不符合约定：双方可以协商修复或重新施工，必要时可依法向法院提起诉讼。4.合同解除：双方可以根据合同约定和法律规定，办理合同解除手续，并根据实际情况承担相应的违约责任。五、所有应用场景：1.钢丝网施工合同签订时。2.钢丝网施工过