煤矿更新改造粉刷施工合同

煤矿更新改造粉刷施工合同合同编号：__________单位名称：________________________单位地址：________________________联系人：________________________联系电话：________________________单位名称：________________________单位地址：________________________联系人：________________________联系电话：________________________第一条工程概述1.1工程名称：________________________1.2工程地点：________________________1.3工程内容：包括但不限于________________________1.4工程规模：________________________1.5工程预算：人民币（大写）：__________________元整（小写）：__________________元。第二条乙方义务2.1乙方应按照甲方的要求，按时完成煤矿的更新改造粉刷施工。2.2乙方应保证施工质量，确保施工过程中安全无事故。2.3乙方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求，完成施工任务。2.4乙方应承担因施工原因造成的第三人损害赔偿责任。2.5乙方应承担施工期间的一切税费及费用。第三条甲方义务3.1甲方应按照合同约定，向乙方支付施工费用。3.2甲方应提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施。3.3甲方应协助乙方办理施工所需的相关手续。3.4甲方应负责对乙方施工过程中的质量、安全等进行监督。3.5甲方应承担因甲方原因造成的第三人损害赔偿责任。第四条施工期限4.1乙方应自合同签订之日起，按照双方约定的期限完成施工。4.2甲方应按照合同约定，按时支付乙方的施工费用。第五条施工费用及支付方式5.1乙方的施工费用为：人民币（大写）：__________________元整（小写）：__________________元。（1）合同签订后，甲方支付乙方施工费用的____%；（2）乙方完成施工后，甲方支付乙方剩余的施工费用。5.3甲方支付乙方的施工费用，以人民币现金或银行转账方式进行。第六条违约责任6.1乙方未按照约定时间完成施工的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的____%。6.2甲方未按照约定时间支付施工费用的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的日利率____%。6.3双方因履行合同发生纠纷的，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1双方应遵守国家相关法律法规，不得违法施工。8.2双方应共同维护施工现场的安全，防止发生安全事故。8.3双方对合同内容的保密性负有责任，未经对方同意，不得向第三方披露合同内容。8.4合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：________________________乙方（盖章）：________________________签订日期：________________________一、附件列表：1.煤矿更新改造粉刷施工设计方案2.施工进度计划表3.施工人员名单4.施工材料清单5.安全生产措施及应急预案6.施工质量验收标准7.付款凭证及收据8.施工合同履行过程中产生的其他相关文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成施工，视为违约。2.甲方未按照约定时间支付施工费用，视为违约。3.乙方施工质量不符合约定标准，视为违约。4.乙方未按照合同约定保证施工安全，造成安全事故的，视为违约。5.甲方未按照合同约定提供施工所需基础设施，视为违约。6.双方违反国家相关法律法规，进行违法施工，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中约定的煤矿的所有者或授权代表。2.乙方：指合同中约定的承担煤矿更新改造粉刷施工的单位。3.施工费用：指乙方完成煤矿更新改造粉刷施工所需支付的费用。4.违约金：指一方违约时，按照合同约定向对方支付的赔偿金。5.滞纳金：指甲方未按约定时间支付施工费用时，按照应付款项的日利率向乙方支付的违约金。6.安全事故：指在施工过程中，因施工行为不当导致的人员伤亡或财产损失事件。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：如遇不可抗力因素导致施工进度延误，双方应友好协商，合理调整施工进度。如因乙方原因导致施工进度延误，乙方应支付违约金。2.施工质量问题：乙方应严格按照合同约定的质量标准进行施工，如施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方进行整改或赔偿。3.施工安全问题：乙方应制定并落实安全生产措施及应急预案，确保施工现场安全。如发生安全事故，乙方应承担相应责任。4.支付纠纷：甲方应按照合同约定及时支付施工费用，如甲方未按时支付，乙方有权要求甲方支付滞纳金。5.合同纠纷：如双方在履行合同过程中发生纠纷，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.煤矿企业进行更新改造粉刷施工时，与施工单