2024版自来水安装工程施工合同

2024版自来水安装工程施工合同合同编号：__________鉴于甲方是自来水安装工程的建设单位，乙方是具有相应资质的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，以及双方协商一致，现就甲方委托乙方进行自来水安装工程施工事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方在施工过程中，如需变更工程内容或规模，应提前向甲方提出申请，并经甲方批准后，按照约定的单价和实际工程量进行增减价款结算。2.3合同价款支付方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价款的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的20%；（4）剩余的20%作为质保金，在质保期内无质量问题，甲方一次性支付给乙方。第三条施工期限3.1乙方应按照双方约定的施工期限完成本工程的施工。3.2乙方如因特殊情况需延长施工期限，应提前向甲方提出申请，并经甲方批准后，才能延长施工期限。3.3甲方应按照约定的时间节点提供施工条件，确保乙方正常施工。第四条工程质量4.1乙方应按照约定的工程质量标准进行施工，确保工程质量符合国家相关法律法规和行业标准。4.2乙方在施工过程中，应严格按照设计图纸和施工规范操作，确保工程安全。4.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直到达到验收标准。第五条违约责任5.1乙方未按照约定时间完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额×日违约金率（每日不超过合同总价款的0.5%）。5.2甲方未按照约定时间支付合同价款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式同上。5.3因乙方原因导致工程质量不符合约定的，乙方应承担返工、整改等费用，并向甲方支付违约金，违约金计算方式为：整改费用×20%。5.4因甲方原因导致工程无法正常进行的，甲方应承担因此产生的全部费用，并向乙方支付违约金，违约金计算方式为：工程停工期间乙方窝工费用×20%。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质保期满之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________附件：1.设计图纸2.施工规范3.工程量清单4.相关法律法规和行业标准一、附件列表：1.设计图纸

2.施工规范

3.工程量清单

4.相关法律法规和行业标准二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成工程的，视为违约。

2.甲方未按照约定时间支付合同价款的，视为违约。

3.工程验收不合格的，视为乙方违约。

4.因乙方原因导致工程质量不符合约定的，视为乙方违约。

5.因甲方原因导致工程无法正常进行的，视为甲方违约。三、法律名词及解释：1.自来水安装工程：指新建、改建、扩建的建筑物、构筑物和生活小区内，从水源到用户水表的供水管道及其附属设施的安装工程。

2.合同价款：指双方约定的工程总价款，包括工程量清单中列明的全部工程量和价格。

3.质保金：指合同价款的20%，用于保证工程质量在质保期内无质量问题。

4.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的违约赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：

解决办法：双方协商确定合理的延期时间，并根据逾期天数支付违约金。

2.工程质量问题：

解决办法：乙方负责整改，直至达到验收标准；如乙方原因导致工程质量问题，乙方应支付违约金。

3.付款延迟：

解决办法：甲方按照约定时间支付合同价款，如延迟支付，应支付违约金。

4.施工条件不满足：

解决办法：甲方应及时提供施工条件，确保乙方正常施工。五、所有应用场景：1.