2024版基础建设工程施工合同

2024版基础建设工程施工合同合同编号：__________甲方（发包方）：地址：联系电话：乙方（承包方）：地址：联系电话：鉴于甲方为工程项目的投资方，具备项目建设的相关权利和能力；乙方为具备相应资质和能力，愿意承担该工程项目的施工任务。双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲乙双方在工程项目施工过程中的权利、义务等事项，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程总价：__________二、合同工期2.1工期自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止，工期为__________天。2.2乙方应当按照约定的工期完成施工任务，如因乙方原因导致工期延误，乙方应当承担因此产生的违约责任。三、质量标准3.1乙方应当按照约定的工程质量标准进行施工，确保工程质量符合国家相关法律法规、规范标准和甲方的要求。3.2工程验收合格后，乙方应当承担工程质量保证期内的一切质量问题，并按照国家规定和合同约定承担相应的维修、加固、返工等责任。四、合同价款及支付4.1工程总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2甲方分期支付乙方工程价款，具体支付方式、时间及比例按照双方约定的付款计划执行。4.3甲方支付工程价款时，乙方应当提供等额的发票或者其他合法的收款凭证。五、乙方义务5.1乙方应当按照约定的工程内容、规模、质量标准、工期等要求，完成施工任务。5.2乙方应当遵守国家法律法规，严格按照安全生产的要求进行施工，确保施工过程中的安全生产。5.3乙方应当保障甲方、设计方及监理方等合同各方在施工现场的安全，遵守施工现场的规章制度。5.4乙方应当保护环境，遵守环保法规，做好施工现场的环境保护工作。六、甲方义务6.1甲方应当按照约定向乙方支付工程价款，保障乙方的合法权益。6.2甲方应当提供施工所需的场地、水源、电源、道路等基础设施，并保障施工现场的安全。6.3甲方应当及时处理乙方向甲方提出的合理要求，确保工程的顺利进行。七、违约责任7.1乙方未按照约定完成施工任务的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。7.2甲方未按照约定支付工程价款的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。7.3乙方未按照约定质量标准施工的，甲方有权要求乙方返工、加固、维修，并承担相应费用。7.4甲方未按照约定提供施工条件的，乙方有权要求甲方履行合同义务，并承担相应费用。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应当通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程设计图纸

2.施工方案和施工组织设计

3.工程量清单

4.材料和设备采购清单

5.安全生产管理制度

6.环保措施方案

7.付款计划和进度表

8.工期延期申请表

9.工程验收标准和方法

10.质量保修书二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成施工任务，包括但不限于延期交付、工程质量不达标等。

2.甲方未按照约定支付工程价款，包括但不限于延迟支付、少付、拒付等。

3.乙方未按照约定质量标准施工，导致工程质量不符合要求。

4.甲方未按照约定提供施工条件，导致工程无法正常进行。三、法律名词及解释：1.发包方：指承担工程项目投资、组织施工和承担工程风险的当事人。

2.承包方：指承担施工任务、按照合同约定完成工程的当事人。

3.工程验收：指工程项目完成后，由甲方、乙方及有关方面进行的质量、安全、进度等方面的检查、鉴定和确认。

4.违约金：指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当向对方支付的金钱。

5.工期延期：指乙方由于自身原因导致工程不能在约定工期内完成。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应制定合理的施工计划，确保工程按期完成。如遇不可抗力因素导致工期延误，应及时与甲方沟通，并按约定办理延期手续。

2.工程质量问题：乙方应严格按照施工标准和规范进行施工，确保工程质量。如发生质量问题，乙方应立即返工、加固、维修，并承担相应费用。

3.工程价款支付争议：双方应按照约定按时支付工程价款。如发生支付争议，应及时协商解决，协商不成的可依法向人民法院提起诉讼。

4.施工现场安全管理：乙方应加强施工现场安全管理，确保施工人员安全和工程安全。如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照约定承担相应责任。五、所有应