包清工施工合同中的工程变更

包清工施工合同中的工程变更合同编号：__________地址：联系电话：地址：联系电话：鉴于甲方为包清工施工合同中的工程变更，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程变更内容1.1变更项目：1.2变更原因：1.3变更内容：第二条工程变更的实施2.1乙方应在接到甲方变更通知后，及时组织相关人员对变更内容进行研究和评估，并根据变更内容调整施工计划。2.2乙方应在变更实施前，将变更方案提交甲方审批。甲方应在接到乙方提交的变更方案后五个工作日内予以审批。2.3经甲方审批同意的变更方案，乙方应严格按照变更方案进行施工。第三条工程变更的工期调整3.1因工程变更导致工期延误的，乙方应在变更实施前向甲方提出工期调整申请。3.2甲方应在接到乙方工期调整申请后五个工作日内予以审批。3.3经甲方审批同意的工期调整，乙方应按照调整后的工期完成工程。第四条工程变更的费用结算4.1工程变更费用按照乙方提交的变更方案中的费用预算进行结算。4.2乙方应在变更实施完毕后，向甲方提交变更费用的详细清单和结算申请。4.3甲方应在接到乙方提交的变更费用清单和结算申请后五个工作日内予以审批。4.4经甲方审批同意的变更费用，乙方应按照甲方审批的金额进行结算。第五条违约责任5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。5.2乙方未按照甲方要求完成工程变更的，甲方有权按照合同约定追究乙方的违约责任。5.3甲方未按照约定时间审批乙方提交的变更方案、工期调整申请或者变更费用结算申请的，乙方有权要求甲方支付逾期审批所产生的违约金。第六条争议解决6.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。6.2双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程变更完成且双方就变更事项达成书面一致意见之日起终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________一、附件列表：1.乙方提交的变更方案2.工期调整申请3.变更费用的详细清单和结算申请4.甲方审批同意的变更方案5.甲方审批同意的工期调整6.甲方审批同意的变更费用结算二、违约行为及认定：1.乙方未按照甲方要求完成工程变更，属于违约行为。2.甲方未按照约定时间审批乙方提交的变更方案、工期调整申请或者变更费用结算申请，属于违约行为。3.任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.包清工施工合同：指甲方将工程的全部或部分清工工作委托给乙方完成的合同。2.工程变更：指在合同履行过程中，因设计变更、工程量增减、施工方案调整等原因，对原合同约定的工程内容进行修改的行为。3.工期调整：指因工程变更或其他原因，导致原合同约定的工期发生变化，对工期进行延长或缩短的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：乙方在变更实施前未能及时向甲方提交变更方案。解决办法：乙方应在与甲方沟通确定变更内容后，及时组织相关人员制定变更方案，并尽快提交给甲方审批。2.问题：甲方在接到乙方提交的变更方案后，未能在约定时间内审批。解决办法：甲方应在接到乙方提交的变更方案后，及时组织相关人员审查，并在约定时间内给予审批意见。3.问题：变更实施过程中出现争议，双方无法协商解决。解决办法：双方可寻求中立第三方进行调解，或者按照合同约定向合同签订地人民法院提起诉讼。4.问题：乙方未按照甲方要求完成工程变更，导致工期延误。解决办法：甲方有权按照合同约定追究乙方的违约责任，并要求乙方按照调整后的工期完成工程。五、所有应用场景：1.适用于甲方为包清工施工合同中的工程变更，需要与乙方协商确定变更内容、费用及工期等情况的场景。2.适用于乙方在接到甲方变更通知后，需要按照甲方要求提交变更方案、调整施工计划并进