新建机房施工合同范本

新建机房施工合同范本合同编号：__________甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方新建机房工程（以下简称“工程”）的施工事宜，经友好协商，达成以下协议：一、工程内容1.1乙方负责甲方新建机房工程的施工，包括土建、装修、供电、照明、空调、消防、网络布线等项目的施工及设备安装。1.2乙方应按照甲乙双方确认的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工。二、工程进度2.1乙方向甲方承诺，工程自开工之日起，预计工期为____个月。2.2乙方应严格按照甲乙双方确认的施工计划进行施工，确保工程按期完成。三、工程质量3.1乙方应保证工程的施工质量，确保工程达到国家及行业相关标准。3.2乙方应按照甲乙双方确认的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，确保工程质量。3.3工程完工后，乙方应配合甲方进行验收，确保工程质量符合甲乙双方的要求。四、工程安全4.1乙方应严格按照国家及地方安全生产法律法规进行施工，确保工程施工过程中的安全。4.2乙方应建立健全安全生产责任制，加强对施工现场的安全管理。4.3乙方应对施工现场的工人进行安全教育和培训，确保施工过程中的安全。五、工程费用5.1乙方向甲方承诺，工程总造价为人民币____元（大写：____________________元整），其中包括施工费、材料费、人工费、管理费、税金等。5.2甲方应按照双方确认的付款方式及进度向乙方支付工程款。六、违约责任6.1乙方向甲方承诺，如因乙方原因导致工程延期，应向甲方支付违约金，违约金为工程总造价的____%。6.2乙方向甲方承诺，如因乙方原因导致工程质量不符合约定，乙方应承担返工、维修等费用，并支付甲方相应的赔偿金。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕全部工程款之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________1.施工图纸2.施工方案3.技术要求4.付款方式及进度5.安全生产管理措施第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：__________甲方：__________乙方：__________第三方：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方新建机房工程（以下简称“工程”）的施工事宜，经友好协商，达成以下协议：一、工程内容1.1乙方负责甲方新建机房工程的施工，包括土建、装修、供电、照明、空调、消防、网络布线等项目的施工及设备安装。1.2乙方应按照甲乙双方确认的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工。二、工程进度2.1乙方向甲方承诺，工程自开工之日起，预计工期为____个月。2.2乙方应严格按照甲乙双方确认的施工计划进行施工，确保工程按期完成。三、工程质量3.1乙方应保证工程的施工质量，确保工程达到国家及行业相关标准。3.2乙方应按照甲乙双方确认的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，确保工程质量。3.3工程完工后，乙方应配合甲方进行验收，确保工程质量符合甲乙双方的要求。四、工程安全4.1乙方应严格按照国家及地方安全生产法律法规进行施工，确保工程施工过程中的安全。4.2乙方应建立健全安全生产责任制，加强对施工现场的安全管理。4.3乙方应对施工现场的工人进行安全教育和培训，确保施工过程中的安全。五、工程费用5.1乙方向甲方承诺，工程总造价为人民币____元（大写：____________________元整），其中包括施工费、材料费、人工费、管理费、税金等。5.2甲方应按照双方确认的付款方式及进度向乙方支付工程款。六、甲方权益保障6.1乙方应保证甲方的合法权益，未经甲方书面同意，乙方不得将工程转包或分包给第三方。6.2乙方应按照甲乙双方确认的工程进度、质量标准和安全要求进行施工，确保甲方权益不受损害。6.3乙方应承担因施工原因导致甲方损失的责任，包括但不限于工期延误、质量问题、安全事故等。七、违约责任及限制条款7.1乙方向甲方承诺，如因乙方原因导致工程延期，应向甲方支付违约金，违约金为工程总造价的____%。7.2乙方向甲方承诺，如因乙方原因导致工程质量不符合约定，乙方应承担返工、维修等费用，并支付甲方相应的赔偿金。7.3乙方违反本合同约定的，甲方有权要求乙方立即整改，并有权解除本合同，并要求乙方支付违约金及赔偿金。八、第三方主体职责8.1第三方作为监理单位，负责对工程的施工进度、质量、安全等方面进行监督管理。8.2第三方应按照甲乙双方确认的监理方案进行监理，确保工程按期、保质、安全完成。8.3第三方应对乙方的施工过程进行不定期检查，对发现的问题有权要求乙方立即整改。九、争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。十、其他约定10.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕全部工程款之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________第三方（盖章）：__________第三方代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________1.施工图纸2.施工方案3.技术要求4.付款方式及进度5.安全生产管理措施6.监理方案第三方介入的意义和目的在于，通过对工程施工的监理，确保工程按期、保质、安全完成，同时维护甲方的合法权益。第三方作为独立的监理单位，具有专业性和公正性，能够对乙方的施工过程进行有效监督，确保工程质量、进度和安全达到甲方的要求。甲方为主导的目的和意义在于，通过明确甲方的权益保障和违约责任第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导合同编号：__________甲方：__________乙方：__________第三方：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方新建机房工程（以下简称“工程”）的施工事宜，经友好协商，达成以下协议：一、工程内容1.1乙方负责甲方新建机房工程的施工，包括土建、装修、供电、照明、空调、消防、网络布线等项目的施工及设备安装。1.2乙方应按照甲乙双方确认的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工。二、工程进度2.1乙方向甲方承诺，工程自开工之日起，预计工期为____个月。2.2乙方应严格按照甲乙双方确认的施工计划进行施工，确保工程按期完成。三、工程质量3.1乙方应保证工程的施工质量，确保工程达到国家及行业相关标准。3.2乙方应按照甲乙双方确认的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，确保工程质量。3.3工程完工后，乙方应配合甲方进行验收，确保工程质量符合甲乙双方的要求。四、工程安全4.1乙方应严格按照国家及地方安全生产法律法规进行施工，确保工程施工过程中的安全。4.2乙方应建立健全安全生产责任制，加强对施工现场的安全管理。4.3乙方应对施工现场的工人进行安全教育和培训，确保施工过程中的安全。五、工程费用5.1乙方向甲方承诺，工程总造价为人民币____元（大写：____________________元整），其中包括施工费、材料费、人工费、管理费、税金等。5.2甲方应按照双方确认的付款方式及进度向乙方支付工程款。六、乙方权益保障6.1甲方应保证乙方的合法权益，未经乙方书面同意，甲方不得将工程转包或分包给第三方。6.2甲方应按照甲乙双方确认的工程进度、质量标准和安全要求进行施工，确保乙方权益不受损害。6.3甲方应承担因施工原因导致乙方损失的责任，包括但不限于工期延误、质量问题、安全事故等。七、违约责任及限制条款7.1甲方应按照本合同约定履行义务，如因甲方原因导致工程延期，应向乙方支付违约金，违约金为工程总造价的____%。7.2甲方应按照本合同约定履行义务，如因甲方原因导致工程质量不符合约定，甲方应承担返工、维修等费用，并支付乙方相应的赔偿金。7.3甲方违反本合同约定的，乙方有权要求甲方立即整改，并有权解除本合同，并要求甲方支付违约金及赔偿金。八、第三方主体职责8.1第三方作为监理单位，负责对工程的施工进度、质量、安全等方面进行监督管理。8.2第三方应按照甲乙双方确认的监理方案进行监理，确保工程按期、保质、安全完成。8.3第三方应对甲方的行为进行不定期检查，对发现的问题有权要求甲方立即整改。九、争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。十、其他约定10.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕全部工程款之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________第三方（盖章）：__________第三方代表（签名）：__________签订日期：__________