个人劳务分包合同(2024版)

个人劳务分包合同(2024版)合同编号：__________个人劳务分包合同（2024版）第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：____________________1.4工程量：____________________1.5工程质量标准：____________________第二条劳务分包范围及要求2.1分包人同意按照承包人提供的施工图纸、施工方案和技术要求，完成上述工程量范围内的全部施工内容。2.2分包人应严格按照承包人的施工组织设计、施工方案、技术措施和安全操作规程进行施工。2.3分包人应保证施工过程中的工程质量、工程安全、工程进度和工程投资控制符合合同约定。2.4分包人应承担因自身原因造成的工程质量问题、安全事故和损失。第三条合同价格及支付3.1本合同的合同价格为：____________________（大写）：人民币__________元整（小写）：￥__________元。3.2承包人应在合同签订后的七个工作日内，向分包人支付合同价格的5%作为预付款。3.3剩余的合同价格，承包人应按照工程进度，分阶段向分包人支付。具体支付比例和时间如下：（1）工程进度达到30%时，支付合同价格的30%；（2）工程进度达到60%时，支付合同价格的30%；（3）工程进度达到90%时，支付合同价格的10%；（4）工程验收合格后，支付合同价格的5%。3.4分包人应提供等值的发票或收据，以便承包人办理支付手续。第四条工期及进度4.1合同约定的工期为：自合同签订之日起至工程验收合格之日止。4.2分包人应按照承包人提供的施工组织设计、施工方案和进度计划进行施工，确保工程按期完成。4.3承包人应协调分包人解决施工过程中出现的问题，确保工程进度不受影响。第五条工程质量及验收5.1分包人应严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量。5.2工程验收分为初验和终验两个阶段，具体验收时间及程序如下：（1）初验：工程进度达到80%时，由承包人组织分包人、设计单位等进行初验；（2）终验：工程完成后，由承包人组织分包人、设计单位等进行终验。5.3工程验收不合格的，分包人应按照验收意见进行整改，直至达到验收标准。第六条安全生产及环保6.1分包人应严格遵守国家及地方的安全生产法律法规，严格按照施工方案和安全操作规程进行施工。6.2分包人应做好施工现场的安全生产管理工作，确保施工现场的安全防护设施齐全、有效。6.3分包人应做好施工现场的环境保护工作，严格按照国家及地方的环境保护法规进行施工。第七条违约责任7.1分包人违反合同约定，导致工程质量、进度、投资控制等方面出现问题，应承担相应的违约责任。7.2承包人未按照合同约定支付合同价款，应承担违约责任。7.3双方因履行合同发生纠纷，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1本合同一式两份，双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程验收合格之日止。8.3本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。甲方（分包人）：____________________乙方（承包人）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：

1.工程图纸

2.施工方案

3.技术要求

4.施工组织设计

5.安全生产管理措施

6.环境保护措施

7.验收标准及程序

8.安全生产法律法规

9.环境保护法律法规

10.合同价款支付凭证

11.工程进度报告

12.验收报告

13.违约责任认定书

14.争议解决协议二、违约行为及认定：

1.分包人违反合同约定，导致工程质量、进度、投资控制等方面出现问题，分包人应承担相应的违约责任。

2.承包人未按照合同约定支付合同价款，承包人应承担违约责任。

3.双方因履行合同发生纠纷，可以向有管辖权的人民法院起诉。三、法律名词及解释：

1.合同法：《中华人民共和国合同法》

2.建筑法：《中华人民共和国建筑法》

3.安全生产：指在施工过程中，采取各种措施保障工人生命安全和工程安全。

4.环境保护：指在施工过程中，采取各种措施保护周边环境，防止污染。

5.违约责任：指当一方未履行合同约定的义务时，应承担的法律责任。

6.争议解决：指当合同双方在履行过程中发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：分包人应加强与承包人的沟通，及时解决施工中遇到的问题，确保工程进度。

2.工程质量问题：分包人应按照国家标准进行施工，发现问题及时整改，确保工程质量。

3.合同价款支付纠纷：双方应严格按照合同约定的付款时间和比例进行支付，如有争议，可协商解决。

4.安全生产事故：分包人应严格遵守安全生产规定，发生事故及时报告并采取措施，防止事态扩大。

5.环境保护问题：分包人应遵守环境保护法规，采取有效