建设工程合同条款(2024版)

建设工程合同条款(2024版)合同编号：__________建设工程合同条款（2024版）一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程投资估算：__________二、合同条款2.1承包商义务2.1.1承包商应按照约定的工程内容、规模和质量要求，完成项目的施工。2.1.2承包商应按照约定的工期完成项目的施工。2.1.3承包商应保证项目施工的安全，确保施工过程中不发生安全事故。2.1.4承包商应按照约定的标准支付各项税费、保险费等费用。2.2业主义务2.2.1业主应按照约定的时间和方式支付工程进度款和竣工结算款。2.2.2业主应按照约定的时间和方式提供施工场地、施工条件和施工许可等。2.2.3业主应协助承包商办理与项目相关的各项审批手续。2.2.4业主应按照约定的方式提供施工所需的水、电、通信等基础设施。2.3工程变更2.3.1工程变更应由双方协商确定，并签订书面变更协议。2.3.2工程变更导致工程造价增减的，双方应按照约定方式调整工程价款。2.3.3工程变更导致工期延误的，双方应按照约定方式调整工期。2.4工程质量保修2.4.1承包商应对工程质量承担保修责任，保修期限自竣工验收合格之日起计算。2.4.2保修期内，工程出现质量问题，承包商应在接到业主通知后及时进行修复。2.4.3保修期内，工程出现质量问题，造成业主损失的，承包商应承担赔偿责任。2.5违约责任2.5.1双方违反合同的，应承担相应的违约责任。2.5.2承包商未按照约定完成工程的，业主有权解除合同，并要求承包商承担违约责任。2.5.3业主未按照约定支付工程价款的，承包商有权解除合同，并要求业主承担违约责任。2.6争议解决2.6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。2.6.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。三、其他约定3.1双方应遵守国家有关法律法规，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。3.2合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。3.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字（或盖章）后生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸3.工程量清单4.材料和设备的技术规格书5.施工组织设计6.安全生产管理制度7.质量检验标准和方法8.工程进度计划和施工计划9.合同价款支付凭证10.工程变更协议11.保修证书和保修条款12.争议解决的相关法律文件二、违约行为及认定：1.承包商未按照约定完成工程，或工程质量不符合约定标准的，构成违约。2.业主未按照约定支付工程价款，或未提供施工条件的，构成违约。3.双方未按照约定履行合同义务的，构成违约。4.违约行为的认定应根据合同条款和相关法律法规进行。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主方。2.乙方：指合同中的承包商方。3.工程：指合同中约定的建设项目。4.合同法：指《中华人民共和国合同法》。5.建筑法：指《中华人民共和国建筑法》。6.违约：指合同当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。7.工期：指合同中约定的完成工程的时间。8.质量保修：指承包商对工程质量承担的保修责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：原因：设计变更、材料供应不足、不可抗力等。解决办法：协商调整工期，根据实际情况追加合同价款。2.工程质量问题：原因：施工不当、材料不合格、设计不合理等。解决办法：及时修复，严重情况下追究承包商责任，并根据实际情况赔偿业主损失。3.付款纠纷：原因：业主资金不到位、工程量争议等。解决办法：依据合同约定的付款条款和工程量确认机制协商解决。4.合同争议：原因：对合同条款理解不一致、工程变更等。解决办法：协商解决，协商不成时依法向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类新建、扩建、改建的建设工程项目。2.适用于国有、集体、私