廊架施工合同方案的合同风险控制

廊架施工合同方案的合同风险控制合同编号：__________鉴于委托方委托承包方进行廊架施工，为确保双方利益，明确双方的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，双方经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：____________________1.4工程规模：____________________1.5工程预算：____________________第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。2.2合同价格包括：____________________2.3合同价格不包括：____________________2.4合同价格的调整：____________________第三条合同工期3.1合同约定的工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。3.2承包方如因特殊情况不能按期完成工程，应提前向委托方提出延期申请，延期时间不得超过____个月。3.3委托方如因特殊情况需要提前完成工程，应提前向承包方提出提速要求，提速后的工程竣工时间不得违反相关法律法规及政策规定。第四条质量标准4.1工程质量应符合国家及行业现行相关标准、规范要求。4.2工程验收合格标准：____________________4.3质量保证期：自工程验收合格之日起____个月。第五条合同的履行5.1委托方应按照合同约定提供施工场地、施工条件、施工图纸、技术要求等相关资料，并保证资料的真实性、合法性。5.2承包方应按照合同约定进行施工，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。5.3双方应共同参加工程验收，验收合格的工程视为交付使用。第六条合同的变更和解除6.1合同履行过程中，如遇不可抗力等因素导致无法继续履行，双方可协商变更或解除合同。6.2合同变更或解除的条件：____________________6.3合同变更或解除的法律后果：____________________第七条合同争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。7.2诉讼时效：____________________第八条违约责任8.1委托方违约：（1）未按照合同约定提供施工场地、施工条件、施工图纸、技术要求等相关资料，导致工程无法正常进行的，应承担相应违约责任。（2）未按照合同约定支付合同价款的，应支付逾期付款违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额×逾期付款天数×日利率。8.2承包方违约：（1）未按照合同约定进行施工，导致工程质量、安全、进度等目标无法实现的，应承担相应违约责任。（2）擅自变更或解除合同的，应支付违约金，违约金计算方式为：合同总价×违约比例。第九条合同的生效、终止和解除9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。9.2合同终止条件：____________________9.3合同解除条件：____________________第十条其他约定10.1双方应遵守国家法律法规，共同维护国家利益和社会公共利益。10.2双方在合同履行过程中形成的文件、资料、图纸等，归委托方所有。10.3双方应保守合同秘密，未经对方同意，不得向第三方披露。10.4合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十一条合同份数本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________签订日期：_______________一、附件列表：1.工程图纸2.施工方案3.材料合格证4.施工组织设计5.施工人员名单6.工程验收标准7.合同价款支付凭证8.工程变更通知书9.违约金计算公式10.补充协议二、违约行为及认定：1.委托方违约：未按合同约定提供施工场地、施工条件、施工图纸、技术要求等相关资料未按合同约定支付合同价款2.承包方违约：未按合同约定进行施工，导致工程质量、安全、进度等目标无法实现擅自变更或解除合同三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应当支付给对方一定数额的违约金。3.逾期付款：指合同约定的付款日期届满后，仍未支付应付款项的行为。4.工程验收：指对完成的建设工程进行质量、安全、功能等方面的检查，确认是否符合设计文件及标准要求。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工过程中出现质量问题：及时停工，与委托方沟通，确定解决方案按照解决方案进行整改，重新验收2.工程进度延误：分析延误原因，与委托方协商是否需要调整工期采取措施加快进度，确保工程按时完成3.合同价款支付纠纷：查阅合同条款，确定支付金