城市人行道施工合同格式

城市人行道施工合同格式合同编号：__________合同双方：甲方：__________乙方：__________鉴于甲方为城市人行道施工项目的业主，乙方为具有相应资质和能力的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，经双方友好协商，就甲方委托乙方承建城市人行道施工项目达成一致，签订本合同，并共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________第二条合同金额2.1本合同的合同金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价应包含全部工程内容的人工、材料、设备、机械台班、管理、利润等费用。第三条合同工期3.1合同工期为__________天。3.2乙方应按合同约定的工期完成全部工程。第四条质量标准4.1工程质量应符合国家、行业及地方相关标准和规范要求。4.2乙方应保证工程质量，确保工程一次性验收合格。第五条合同的履行5.1甲方应按照合同约定向乙方支付合同价款。5.2乙方应按照合同约定的工期、质量标准完成工程。5.3甲方应提供乙方施工所需的场地、水源、电源等条件。5.4乙方应按照合同约定的工程内容进行施工，并对施工过程中的安全、环保等负责。第六条合同价款的支付与扣除6.1甲方支付合同价款的方式为：（1）预付款；（2）进度付款；（3）验收合格后支付尾款。6.2预付款为合同金额的30%，甲方在合同签订后__________日内向乙方支付预付款。6.3进度付款为合同金额的60%，甲方在乙方完成合同约定的工程进度后__________日内向乙方支付进度付款。6.4验收合格后支付尾款，甲方在工程验收合格后__________日内向乙方支付尾款。6.5乙方未按合同约定完成工程，甲方有权扣除乙方应支付的款项。第七条违约责任7.1甲方未按合同约定支付价款的，应支付乙方违约金，违约金为应支付价款的____%。7.2乙方未按合同约定完成工程的，应支付甲方违约金，违约金为合同金额的____%。7.3双方因不可抗力原因导致不能履行合同的，不承担违约责任。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签字）：__________乙方代表（签字）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.甲方资质证明文件2.乙方资质证明文件3.工程设计文件4.工程预算书5.施工方案6.材料采购合同7.设备租赁合同8.施工人员名单9.安全生产责任书10.环保措施承诺书二、违约行为及认定：1.甲方未按合同约定支付价款的，属于违约行为。2.乙方未按合同约定完成工程的，属于违约行为。3.甲方未按合同约定提供施工条件的，属于违约行为。4.乙方未按合同约定使用施工材料的，属于违约行为。5.乙方未按合同约定采取安全、环保措施的，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指城市人行道施工项目的业主。2.乙方：指具有相应资质和能力的施工单位。3.合同金额：指本合同约定的工程总价款。4.合同工期：指本合同约定的工程完成时间。5.工程质量：指工程符合国家、行业及地方相关标准和规范要求。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按合同约定支付价款。解决办法：乙方应及时与甲方沟通，催促甲方支付价款，必要时可依法向人民法院提起诉讼。2.问题：乙方未按合同约定完成工程。解决办法：甲方有权要求乙方在规定时间内完成工程，必要时可依法向人民法院提起诉讼。3.问题：甲方未按合同约定提供施工条件。解决办法：乙方应及时与甲方沟通，要求甲方提供施工条件，必要时可依法向人民法院提起诉讼。4.问题：乙方未按合同约定使用施工材料。解决办法：甲方有权要求乙方更换符合合同约定的施工材料，必要时可依法向人民法院提起诉讼。5.问题：乙方未按合同约定采取安全、环保措施。解决办法：甲方有权要求乙方立即采取相应的安全、环保措