木工分包协议书模板

木工分包协议书模板合同编号：__________木工分包协议书第一条工作内容1.1乙方负责按照甲方的要求，在项目现场进行木工施工，包括但不限于木结构制作、安装、维修及拆除等工作。1.2乙方应按照甲方的施工图纸、施工方案和施工进度要求，确保木工施工的质量和进度。1.3乙方应严格按照国家有关施工标准和安全规定，确保施工过程中的安全。第二条施工期限2.1本协议约定的施工期限为____年__月__日至____年__月__日。2.2乙方如因特殊原因需延长施工期限，应提前向甲方提出申请，经甲方批准后方可延长。第三条质量标准3.1乙方应保证施工质量符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。3.2乙方应承担由于施工质量问题造成的返工、维修、拆除等费用。3.3甲方有权对乙方施工质量进行监督检查，乙方应予以配合。第四条费用及支付4.1乙方向甲方提供的木工施工服务，甲方应支付乙方人民币【金额】元（大写：【金额】元整）。4.2甲方支付乙方的费用，根据双方约定的付款节点和方式进行。4.3乙方应提供合法的发票，甲方据此进行报销。第五条违约责任5.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。5.2乙方如未按照约定时间完成施工，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同金额×0.5%×逾期天数。第六条争议解决6.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。6.2双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：____年__月__日日期：____年__月__日一、附件列表：1.木工分包协议书2.施工图纸3.施工方案4.施工进度计划5.质量标准规范6.安全规定7.乙方资质证明文件8.付款凭证9.发票10.法院诉讼文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成施工，视为违约。2.乙方施工质量不符合约定或国家相关法律法规、行业标准，视为违约。3.乙方未按照甲方要求进行施工，视为违约。4.乙方未按照约定提供合法发票，视为违约。5.甲方未按照约定时间支付费用，视为违约。6.甲方未按照约定提供施工图纸、施工方案等必要文件，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指项目业主或开发商。2.乙方：指提供木工分包服务的施工方。3.施工图纸：指项目施工所用的设计图纸。4.施工方案：指项目施工的具体施工计划和步骤。5.施工进度：指项目施工的时间安排和进度要求。6.质量标准：指项目施工的质量要求和标准。7.安全规定：指项目施工过程中应遵守的安全要求和规定。8.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。9.法院诉讼：指违约方和守约方通过法院解决争议的方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：乙方应与甲方沟通，制定合理的延期计划，并承担相应的违约责任。2.施工质量问题：乙方应立即整改，并承担返工、维修等费用。3.费用支付问题：甲方应按照约定时间支付费用，如有疑问，可与乙方协商解决。4.乙方资质问题：乙方应提供合法有效的资质证明文件，如无法提供，甲方有权解除合同。5.争议解决：双方可通过友好协商解决，协商不成的，可向甲方所在地法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为进行某项目建设，需要乙方提供木工