基础设施建设施工合同范本(2024版)

基础设施建设施工合同范本(2024版)合同编号：__________基础设施建设施工合同范本（2024版）地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：一、工程概况1.1项目名称：__________1.2项目地点：__________1.3项目规模：__________1.4项目内容：__________1.5工程预算：__________二、合同条款2.1承包商义务2.1.1承包商应按照业主提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。2.1.2承包商应按照合同约定的工期完成施工，如有延期，应承担相应的违约责任。2.1.3承包商应承担施工过程中的安全责任，确保施工安全无隐患。2.1.4承包商应按照业主的要求，对施工场地进行清理、整治，确保施工完毕后场地符合相关要求。2.2业主义务2.2.1业主应按照合同约定的时间向承包商支付工程进度款及尾款。2.2.2业主应提供施工所需的水、电、通信等基础设施，确保施工顺利进行。2.2.3业主应协助承包商办理施工所需的相关手续，包括但不限于规划、建设、环保等部门的审批手续。2.2.4业主应无偿提供承包商施工所需的场地、临时设施等。2.3合同价格2.3.1双方确认，本项目合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.3.2合同价款支付方式如下：（1）合同签订后，业主向承包商支付合同总价款的30%作为预付款。（2）工程进度达到合同约定的比例后，承包商向业主提交进度款申请，业主审核无误后支付相应进度款。（3）工程竣工验收合格后，业主向承包商支付合同总价款的60%。（4）剩余的10%作为质量保证金，自工程竣工验收合格之日起两年内无质量问题，业主向承包商支付。2.4工期2.4.1双方确认，本项目施工工期为____个月。2.4.2承包商如因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。2.4.3业主如因特殊原因导致工期延误，应与承包商协商，合理调整工期。2.5质量及验收2.5.1承包商应保证工程质量符合国家及行业标准，确保工程安全、可靠、美观。2.5.2工程竣工后，承包商应按照业主要求进行自检、整改，并向业主提交竣工报告。2.5.3业主收到竣工报告后，组织相关单位进行验收。验收合格的，双方办理验收手续；验收不合格的，承包商应在业主指定的期限内整改完毕，并重新提交竣工报告。2.6违约责任2.6.1双方应严格履行本合同各项约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。2.6.2承包商如未按照约定工期完成工程，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的0.5%×逾期天数。2.6.3业主如未按照约定时间支付进度款及尾款，应按照逾期天数向承包商支付违约金，违约金计算方式为：应付款项的0.5%×逾期天数。2.7争议解决2.7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。2.8合同的生效、变更和解除2.8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。2.8.2合同履行期间，如双方同意变更或解除合同，应签订书面协议，经双方盖章确认后生效。2.8.3一、附件列表：

1.施工图纸

2.施工方案

3.技术要求

4.工程预算明细

5.施工进度计划

6.安全防护措施方案

7.质量保证书

8.竣工验收报告

9.违约金计算公式

10.相关法律法规及行业标准二、违约行为及认定：

1.承包商未按照约定工期完成工程，认定为违约行为。

2.承包商未按照施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，认定为违约行为。

3.承包商未按照合同约定支付进度款及尾款，认定为违约行为。

4.业主未按照合同约定提供施工所需的水、电、通信等基础设施，认定为违约行为。

5.业主未协助承包商办理施工所需的相关手续，认定为违约行为。

6.工程质量不符合国家及行业标准，认定为违约行为。三、法律名词及解释：

1.基础设施建设施工合同：指业主与承包商签订的，关于进行基础设施建设项目的施工合同。

2.工期：指合同约定的完成工程的时间。

3.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金。

4.质量保证金：指为确保工程质量，承包商在工程竣工验收合格后两年内无质量问题，业主应向承包商支付的款项。

5.竣工验收：指工程完成后，由业主组织相关单位进行的验收。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程延期：如遇不可抗力等因素导致工程延期，双方可协商调整工期。

2.工程质量问题：发现质量问题，业主有权要求承包商整改，直至达到合同约定的质量标准。

3.付款争议：双方应按照合同约定的付款方式及时支付款项，如有争议，可协商解决或依法解决。

4.手续办理：业主应协助承包商办理施工所需的相关手续，确保施工顺利进行。五、所有应用场景：

1.新建道路、桥梁工程

2.供水、供电、排水设施工程

3.