2024建设工程施工合同简易范本

2024建设工程施工合同简易范本合同编号：__________鉴于：1.业主为建设工程项目的业主，拥有该项目的合法所有权和决策权；

2.承包商是一家具备相应资质和能力，依法成立的施工企业，愿意承担该项目的施工任务；

3.双方本着平等互利的原则，经过充分协商，达成一致，特此签订本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程预算：人民币（大写）：__________________元整（小写）：__________________元。第二条合同价格2.1本工程合同总价为：人民币（大写）：__________________元整（小写）：__________________元。2.2合同价款包含：工程设计费、材料费、施工费、人工费、设备费、管理费、利润及风险费用等。2.3合同价款支付方式：（1）合同签订后五个工作日内，业主支付合同总价款的10%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，业主支付合同总价款的30%；（3）工程进度达到80%时，业主支付合同总价款的30%；（4）工程竣工验收合格后，业主支付合同总价款的10%。第三条工期3.1本工程合同工期为：____个月。3.2开工日期：自合同签订之日起计算。3.3竣工日期：按照合同约定的工期计算。3.4承包商应按合同约定的工期完成工程，如有延期，应按合同约定承担违约责任。第四条工程质量4.1工程质量标准：本工程质量应达到国家及行业现行标准，并通过验收合格。4.2承包商应严格按照设计文件、施工图纸和技术规范进行施工，确保工程质量。4.3工程质量问题及维修：（1）工程竣工验收后，如出现质量问题，由承包商负责修复，并承担修复费用；（2）工程质量问题导致业主损失的，承包商应承担相应的赔偿责任。第五条合同的履行5.1业主应按照合同约定提供施工场地、施工条件及所需的证件、资料等；5.2承包商应按照合同约定进行施工，确保工程进度、质量、安全等方面的要求；5.3双方应遵守国家法律法规，共同维护合同的履行。第六条违约责任6.1承包商未按照合同约定完成工程，应承担违约责任，向业主支付违约金，违约金为合同总价款的2%；6.2业主未按照合同约定支付价款，应承担违约责任，向承包商支付违约金，违约金为应支付价款的2%；6.3双方如有其他违约行为，应按照合同约定承担相应的违约责任。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，双方各执一份；8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格并支付完毕所有价款后终止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：

1.工程设计文件

2.施工图纸

3.技术规范

4.工程预算清单

5.工程进度计划

6.施工组织设计

7.工程验收标准

8.合同履行证明文件

9.付款凭证

10.违约金计算公式二、违约行为及认定：

1.承包商未按照合同约定完成工程，包括但不限于延期竣工、工程质量不达标等。

2.业主未按照合同约定支付价款，包括但不限于延迟支付、拒付等。

3.双方未履行合同约定的其他义务，如违反合同约定的保密条款、侵权行为等。三、法律名词及解释：

1.甲方：指合同中的业主方，拥有工程项目的合法所有权和决策权。

2.乙方：指合同中的承包商方，负责承担工程项目的施工任务。

3.合同总价：指双方约定的工程项目的总造价，包括各项费用。

4.违约金：指一方违约时，按照合同约定向对方支付的违约赔偿金。

5.工程质量：指工程项目符合国家及行业标准，满足设计文件和施工图纸要求。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：协商调整施工计划，合理分配人力、物力资源，确保工程按时完成。

2.工程质量问题：及时整改，严肃处理，按照合同约定承担责任，必要时更换施工队伍。

3.合同价款纠纷：核对合同条款，提供相关证据，通过友好协商或法律途径解决。

4.合同履行中产生的其他纠纷：根据合同约定，双方协商解决，必要时可寻求法律支持。五、所有应用场景：

1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、基础设施建设、