建设工程项目施工合同DO(2024版)

建设工程项目施工合同(DO(2024版)合同编号：__________建设工程项目施工合同（DO(2024版)）一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程预算：人民币（大写）：__________________元整（小写）：__________________元。二、合同主体2.1甲方是指具有独立法人资格的企事业单位、社会团体或其他组织，以及具有完全民事行为能力的个人。2.2乙方是指具有建设行政主管部门核发的相应资质等级的施工企业。三、合同价格3.1本工程合同总价款为人民币（大写）：__________________元整（小写）：__________________元。3.2乙方在合同签订后七个工作日内，向甲方提交工程质量保修金，金额为合同总价款的5%，保修期为合同约定的质保期满后三年。3.3工程进度款支付按照双方约定的进度比例支付，具体支付时间及比例由双方在合同附件中约定。四、工程质量与验收4.1乙方应按照约定的施工标准和质量要求完成施工任务，确保工程质量达到国家及行业标准。4.2工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，并承担由此产生的费用。4.3工程验收合格后，乙方应按照合同约定提供相关资料，并办理工程移交手续。五、工期5.1乙方应按照合同约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担由此产生的费用。5.2甲方应按照合同约定的时间提供施工场地、材料、设备等，如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担由此产生的费用。六、违约责任6.1乙方未按照约定的施工标准和质量要求完成施工任务的，甲方有权要求乙方返工、整改，并承担由此产生的费用。6.2甲方未按照约定的时间提供施工场地、材料、设备等，导致工期延误的，甲方应承担由此产生的费用。6.3双方违反合同约定的其他条款的，应承担相应的违约责任。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1双方应遵守国家相关法律法规，不得损害国家、社会公共利益和他人的合法权益。8.2合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且保修期满后失效。8.3合同附件为合同的重要组成部分，与合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：1.工程设计图纸及技术要求2.施工方案和施工组织设计3.工程预算明细表4.工程进度计划5.质量保修协议6.材料和设备供应合同7.付款凭证和进度款支付确认书8.工程验收标准和程序9.施工安全防护措施方案10.环境保护措施方案二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的施工标准和质量要求完成施工任务的，属于违约行为。2.甲方未按照约定的时间提供施工场地、材料、设备等，导致工期延误的，属于违约行为。3.双方违反合同约定的其他条款的，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指具有独立法人资格的企事业单位、社会团体或其他组织，以及具有完全民事行为能力的个人。2.乙方：指具有建设行政主管部门核发的相应资质等级的施工企业。3.合同履行：指合同双方按照合同约定完成各自义务的行为。4.工期延误：指合同约定的工程竣工日期之后，实际竣工日期相对于约定竣工日期的推迟。5.工程质量：指工程满足使用目的的物理、化学、安全等特性的总和。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到施工进度滞后的问题，应及时与乙方沟通，查找原因，并制定相应的整改措施。2.遇到施工质量问题，应要求乙方立即整改，必要时可请专业机构进行评估和鉴定。3.遇到付款纠纷，应查看合同附件中的付款条款，按照约定执行，如有争议可协商解决。4.遇到合同条款不明确或争议，应及时与乙方沟通，可协商补充或修改合同条款。五、所有应用场景：1.适用于各类新