2024版建筑施工合同条款及格式

2024版建筑施工合同条款及格式合同编号：__________建筑施工合同条款及格式鉴于：1.业主为建设工程的需要，拟委托承包商进行施工；

2.承包商愿意接受业主的委托，按业主的要求完成施工任务；双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经充分协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程总投资：__________第二条合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价格包括但不限于：__________2.3合同价格一经确定，除非双方另有约定，任何一方不得擅自变更。第三条合同工期3.1合同约定的工期为：__________天。3.2工期延误的违约责任按《中华人民共和国合同法》及本合同有关条款执行。第四条质量标准4.1工程质量应符合国家及行业现行相关标准、规范的要求。4.2工程验收合格的标准为：__________第五条合同的履行5.1业主应按照合同约定提供施工场地、施工条件、施工图纸等相关资料。5.2承包商应按照施工图纸、施工技术规范、合同约定等进行施工。5.3双方应共同配合，确保工程顺利进行。第六条合同价款的支付6.1业主应按照双方约定的付款节点和比例支付合同价款。6.2付款方式为：__________6.3承包商开具合法的发票。第七条违约责任7.1双方应严格履行合同约定，如一方违约，应承担违约责任。7.2违约金的计算方式为：__________7.3违约责任的具体规定按照《中华人民共和国合同法》及本合同有关条款执行。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1双方应遵守国家相关法律法规，不得违法经营。9.2双方应尊重社会公德，保护环境，确保施工安全。9.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（签字）：__________日期：__________乙方（签字）：__________日期：__________一、附件列表：

1.施工图纸

2.施工技术规范

3.工程量清单

4.材料供应合同

5.施工人员名单

6.工程验收标准

7.付款凭证

8.履约证书

9.变更协议

10.补充协议二、违约行为及认定：

1.工期延误：未按合同约定完成施工任务。

2.质量不符合标准：工程质量未达到合同约定的标准。

3.价款支付违约：未按合同约定时间、比例支付价款。

4.施工不符合规范：施工过程未遵守施工图纸、技术规范。

5.擅自变更：未经双方协商一致，擅自变更合同内容。

6.违法经营：违反国家相关法律法规，进行违法经营活动。三、法律名词及解释：

1.建筑施工合同：双方为完成特定建筑工程项目，约定的一方进行施工，另一方支付价款的合同。

2.工期：合同约定的完成工程的时间。

3.质量标准：工程质量应达到的国家及行业相关标准。

4.违约金：违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。

5.合同履行：双方按照合同约定履行各自的权利和义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工期延误：协商调整施工计划，必要时签订工程延期协议。

2.质量问题：及时整改，达到标准要求，必要时重新施工。

3.价款支付争议：核对付款凭证，明确付款时间、比例，必要时咨询专业律师。

4.施工不符合规范：要求承包商按照规范施工，必要时停工整改。

5.擅自变更：协商一致后签订变更协议，明确变更内容、价款等。

6.违法经营：依法查处，终止合同履行，追究法律责任。五、所有应用场景：

1.房屋建筑工程施工

2.市政公用工程施工

3.道路桥梁工程