2024版建设工程设计合同-0

2024版建设工程设计合同_0合同双方基本信息：甲方（委托方）：【甲方全称】地址：【甲方地址】联系人：【甲方联系人】联系电话：【甲方联系电话】乙方（设计方）：【乙方全称】地址：【乙方地址】联系人：【乙方联系人】联系电话：【乙方联系电话】一、合同标的乙方根据甲方的要求，为甲方提供【工程名称】的建设工程设计服务。二、合同价款本合同设计服务费用为人民币【金额】元（大写：【金额大写】元整），具体付款方式和时间如下：1.合同签订后【付款比例】日内，甲方支付乙方合同总价款的【首付款比例】%；2.设计方案通过甲方审核后【付款比例】日内，甲方支付乙方合同总价款的【中期付款比例】%；3.设计文件全部交付并经验收合格后【付款比例】日内，甲方支付乙方合同总价款的【尾款比例】%。三、履行期限乙方应自合同签订之日起【设计周期】日内完成设计方案，并提交甲方审核。设计方案经甲方审核通过后，乙方应在【后续设计周期】日内完成全部设计文件并交付甲方。四、履行地点乙方应在【设计地点】提供设计服务，甲方应在【审核地点】进行设计方案审核。五、履行方式乙方应按照甲方的要求和工程建设标准，提供符合法律法规和技术规范的设计方案和设计文件。甲方应及时提供设计所需的基础资料和数据，并对乙方的设计成果进行审核。六、违约责任1.乙方未能按照约定时间提交设计方案或设计文件的，每逾期一日，应支付逾期违约金，违约金为合同总价款的【逾期违约金比例】%；2.甲方未能按照约定时间支付设计费用的，每逾期一日，应支付逾期违约金，违约金为应付款项的【逾期违约金比例】%；3.任何一方违反合同约定，造成对方损失的，应承担赔偿责任。七、争议解决本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本合同自双方签字盖章之日起生效；2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份；3.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：_________________乙方（盖章）：_________________日期：_________________日期：_________________2024版建设工程设计合同草案合同编号：【合同编号】甲方（委托方）：【甲方全称】地址：【甲方地址】联系人：【甲方联系人】联系电话：【甲方联系电话】乙方（设计方）：【乙方全称】地址：【乙方地址】联系人：【乙方联系人】联系电话：【乙方联系电话】第一条合同标的乙方根据甲方的要求，为甲方提供【工程名称】的建设工程设计服务。第二条合同价款本合同设计服务费用为人民币【金额】元（大写：【金额大写】元整），具体付款方式和时间如下：1.合同签订后【付款比例】日内，甲方支付乙方合同总价款的【首付款比例】%；2.设计方案通过甲方审核后【付款比例】日内，甲方支付乙方合同总价款的【中期付款比例】%；3.设计文件全部交付并经验收合格后【付款比例】日内，甲方支付乙方合同总价款的【尾款比例】%。第三条履行期限乙方应自合同签订之日起【设计周期】日内完成设计方案，并提交甲方审核。设计方案经甲方审核通过后，乙方应在【后续设计周期】日内完成全部设计文件并交付甲方。第四条履行地点乙方应在【设计地点】提供设计服务，甲方应在【审核地点】进行设计方案审核。第五条履行方式乙方应按照甲方的要求和工程建设标准，提供符合法律法规和技术规范的设计方案和设计文件。甲方应及时提供设计所需的基础资料和数据，并对乙方的设计成果进行审核。第六条违约责任1.乙方未能按照约定时间提交设计方案或设计文件的，每逾期一日，应支付逾期违约金，违约金为合同总价款的【逾期违约金比例】%；2.甲方未能按照约定时间支付设计费用的，每逾期一日，应支付逾期违约金，违约金为应付款项的【逾期违约金比例】%；3.任何一方违反合同约定，造成对方损失的，应承担赔偿责任。第七条争议解决本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第八条其他约定1.本合同自双方签字盖章之日起生效；2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份；3.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：_________________乙方（盖章）：_________________日期：_________________日期：_________________附件一：工程设计任务书附件二：工程设计方案及设计文件提交清单附件三：设计费用付款凭证详细条款：第九条甲方权利和义务1.甲方有权对乙方的设计成果进行审核，并提出修改意见和建议；2.甲方应及时提供设计所需的基础资料和数据，并确保其准确性和完整性；3.甲方应按照约定时间支付设计费用；4.甲方应保障乙方的合法权益，不得侵犯乙方的知识产权。第十条乙方权利和义务1.乙方有权要求甲方提供设计所需的基础资料和数据；2.乙方应按照甲方的要求和工程建设标准，提供符合法律法规和技术规范的设计方案和设计文件；3.乙方应按照约定时间提交设计方案和设计文件；4.乙方应保证设计成果的质量，并承担相应的质量责任。第十一条设计方案和设计文件的修改1.甲方有权对乙方提交的设计方案和设计文件进行审核，并提出修改意见和建议；2.乙方应根据甲方的修改意见和建议，及时对设计方案和设计文件进行修改和完善；3.双方应就设计方案和设计文件的修改进行充分沟通和协商，直至达成一致意见。第十二条知识产权1.乙方在设计过程中所创作的图纸、文件和其他设计成果的知识产权归乙方所有；2.甲方在支付设计费用的前提下，享有乙方设计成果的使用权，但未经乙方书面同意，甲方不得将设计成果转让、许可第三方使用或用于其他项目。第十三条保密义务1.双方在履行合同过程中所获悉的对方商业秘密和技术秘密，应予以严格保密；（1）在披露前已为公众所知的；（2）从合法渠道获得的，且在披露时并不违反保密义务的；（3）根据法律、法规、规章等规定应当披露的。第十四条合同的变更和解除1.双方经协商一致，可以变更或解除本合同；2.一方提出变更或解除合同，应书面通知对方，并经对方同意；3.在合同履行过程中，如因1.合同双方的名称和基本信息：确保双方的名称和基本信息准确无误，包括全称、地址、联系人和联系电话。2.合同标的的描述：合同标的应详细描述设计服务的范围和内容，包括工程名称、设计要求、设计标准等。3.合同价款的支付方式和时间：支付方式和时间应明确，建议增加预付款、进度款和尾款的支付比例和时间点。4.履行期限：明确设计服务的开始和结束时间，以及各个阶段的时间节点。5.履行地点：明确设计服务的提供地点和设计文件的审核地点。6.履行方式：详细说明设计服务的提供方式，包括设计文件的提交形式、修改和反馈的流程等。7.违约责任：明确双方违约的责任和后果，包括逾期付款、逾期提交设计文件等情况。8.争议解决：明确争议解决的方式和地点，建议增加仲裁条款作为争议解决的选择之一。9.其他约定：根据实际情况增加其他特殊约定，如保密条款、知识产权归属、不可抗力等。10.附件：确保所有附件的内容完整，并与合同一致。11.签字盖章：确保合同有双方的签字和盖章，以证明其法律效力。12.语言表述：检查合同的语言表述是否清晰、准确，避免歧义。13.法律适用和合规性：确保合同符合相关法律法规的要求，如建筑法、合同法等。14.权利和义务：详细列出双方的权利和义务，确保双方的责任和权益平衡。15.修改和解除合同：明确修改和解除合同的条