建设工程施工合同GF-0201

2024建设工程施工合同GF——0201合同编号：__________甲方（发包方）：__________地址：__________联系电话：__________乙方（承包方）：__________地址：__________联系电话：__________一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程预算：__________二、合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方在合同签订后____个工作日内，向甲方提交工程预付款的申请，甲方应在收到申请后____个工作日内核实并支付预付款，预付款比例为合同总价的____%。2.3乙方在工程进度达到____%时，可以向甲方申请进度款，甲方应在收到申请后____个工作日内核实并支付进度款。2.4工程竣工后，乙方应向甲方提交工程结算报告及完整的工程资料，甲方应在收到报告后____个工作日内核实并支付剩余款项。三、工程质量3.1乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求，保证工程质量，确保工程一次性验收合格。3.2乙方应严格按照设计文件、施工图纸和施工技术规范进行施工，确保工程质量。3.3乙方应承担工程质量问题的修复和返工费用，并支付甲方因此造成的损失。四、工程进度4.1乙方应按照甲方确定的工程开工日期开始施工，并按照合同约定的工期完成工程。4.2乙方应确保工程进度不受影响，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。4.3甲方应按照约定提供施工场地、施工条件和支持，确保工程顺利进行。五、安全生产5.1乙方应严格执行国家安全生产法律法规，加强施工现场的安全管理，确保工程施工安全。5.2乙方应承担因施工原因造成的人身伤亡、财产损失等一切安全事故的责任。5.3乙方应在施工现场设置必要的安全防护设施，并对施工现场进行定期安全检查。六、知识产权6.1乙方应保证施工过程中不侵犯他人的知识产权，如发生侵权行为，乙方应承担相应的法律责任。6.2工程成果的版权归甲方所有，未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式使用或披露。七、违约责任7.1任何一方违反合同的约定，应承担相应的违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。7.2乙方逾期交付工程，应按照逾期交付部分工程价值的____%向甲方支付违约金。7.3甲方逾期支付款项，应按照逾期支付部分款项的____%向乙方支付违约金。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________多方为主导时的，附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方变更如甲方在合同签订后，因特殊情况需要变更工程内容、规模、地点等，应提前____个工作日通知乙方，并经乙方同意后方可变更。如因甲方变更导致工程费用增减，甲方应按实际发生费用予以补偿乙方。1.2甲方暂停和终止工程甲方有权根据实际情况暂停或终止工程。如甲方终止工程，甲方应支付乙方至终止日的工程款项，并承担因终止工程给乙方造成的损失。如甲方暂停工程，暂停期间乙方不得要求甲方支付工程进度款，但甲方应承担乙方在此期间的管理费用。1.3甲方验收和移交工程竣工后，甲方应组织验收。验收合格的，甲方应在验收合格后____个工作日内向乙方支付剩余款项。验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至验收合格。二、乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方工期延误如乙方因自身原因导致工程进度延误，乙方应按照合同约定的违约金比例向甲方支付违约金。2.2乙方质量问题如乙方施工过程中出现质量问题，乙方应负责修复和返工，并承担因质量问题给甲方造成的损失。2.3乙方保密义务乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等予以保密，未经甲方同意不得泄露给第三方。如乙方违反保密义务，乙方应承担相应的违约责任。三、第三方中介为主导时的附加条款及说明3.1第三方中介的职责第三方中介在合同履行过程中，应公正、公平地协调甲乙双方的关系，确保合同的顺利实施。3.2第三方中介的费用第三方中介的费用由甲方承担。如因第三方中介的原因导致合同履行困难，甲方有权要求第三方中介承担相应的责任。3.3第三方中介的变更和终止如甲方、乙方同意变更或终止第三方中介，应签订书面协议，并经各方签字（或盖章）后生效。如因第三方中介的原因导致合同无法履行，甲方、乙方均有权要求第三方中介承担相应的责任。本附件条款及说明与合同具有同等法律效力，甲乙双方在签订合同时应仔细阅读本附件，并对本附件内容予以确认。如甲乙双方在合同履行过程中对附件内容有异议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。一、附件列表：1.工程设计图纸和技术规范2.施工方案和施工组织设计3.工程预算和报价单4.工程进度计划和施工计划5.安全生产措施和应急预案6.知识产权声明和保密协议7.验收标准和移交手续8.付款凭证和进度款申请9.变更协议和补充协议二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：未按约定时间支付预付款、进度款或剩余款项未提供施工场地、施工条件和支持变更工程内容、规模、地点等未通知乙方或未经乙方同意提前终止工程并未支付相应款项2.乙方违约行为：未按约定时间完成工程或质量不符合要求未按设计文件、施工图纸和施工技术规范进行施工未承担工程质量问题的修复和返工费用逾期交付工程或未按约定时间完成整改3.第三方中介违约行为：未公正、公平地协调甲乙双方关系未按约定履行中介职责或导致合同无法履行未保密甲方商业秘密、技术秘密等三、法律名词及解释：1.建设工程施工合同：双方约定乙方进行工程建设施工，甲方支付价款并保证工程质量、安全等条件的合同。2.违约金：当一方违约时，按照合同约定向对方支付的违约赔偿金。3.工程验收：甲方对乙方完成的工程进行检查，确认工程质量、安全等是否符合合同约定。4.知识产权：包括但不限于专利、商标、著作权等法律保护的智力成果。5.保密义务：双方对在合同履行过程中获得的对方商业秘密、技术秘密等予以保密的义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应与甲方沟通，制定整改计划并尽快恢复正常进度。2.质量问题：乙方应立即整改，直至符合合同约定。如涉及额外费用，由乙方承担。3.付款纠纷：双方应查看合同条款，核实应付款项，并及时沟通解决。4.变更工程：乙方应与甲方协商，签订变更协议或补充协议，并调整工程预算。5.知识产权侵权：立即停止侵权行为，并协商解决侵权造成的损失。五、所有应用场景：1.甲方为国有企业，乙方为私营企业，双方就某项工程签订施工合同。2.