加油站施工合同(2024版)

加油站施工合同(2024版)合同编号：__________一、工程概况1.1项目名称：__________加油站施工项目1.2项目地点：__________省（自治区、直辖市）__________市（地、州、盟）__________县（市、区、旗）__________1.3项目规模：__________平方米1.4项目投资估算：__________万元1.5工程质量标准：__________1.6工程进度要求：__________二、合同主体2.1甲方（业主）名称：__________2.2甲方（业主）地址：__________2.3甲方（业主）联系人：__________2.4甲方（业主）联系电话：__________2.5乙方（施工方）名称：__________2.6乙方（施工方）地址：__________2.7乙方（施工方）联系人：__________2.8乙方（施工方）联系电话：__________三、合同内容3.1乙方（施工方）承担本项目的设计、采购、施工、验收、保修等一切工作。3.2乙方（施工方）应按照本项目的设计文件、施工图纸、技术规范和甲方（业主）的要求进行施工。3.3乙方（施工方）应保证工程质量符合国家相关法律法规、行业标准和甲方（业主）的要求。3.4乙方（施工方）应按照合同约定的工期完成施工，如有延期，应承担相应的违约责任。3.5乙方（施工方）应承担工程期间的一切安全责任，确保工程安全无事故。3.6乙方（施工方）应按照合同约定的价格支付工程款，如有价格变动，应按约定进行调整。四、合同价格4.1本项目的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2合同价格包括：设计费、材料费、施工费、验收费、保修费等一切费用。4.3合同价格不再调整，如有特殊情况，双方可协商解决。五、合同工期5.1本项目的合同工期为__________天。5.2工期自乙方（施工方）收到甲方（业主）书面开工通知之日起计算。5.3乙方（施工方）如因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。六、支付方式6.1甲方（业主）应按照合同约定的付款节点向乙方（施工方）支付工程款。6.2支付方式为：__________（银行转账、现金等）。6.3甲方（业主）支付工程款时，应扣除乙方（施工方）应缴纳的税金、保修金等。七、违约责任7.1乙方（施工方）如未按照合同约定完成工程，应承担违约责任，向甲方（业主）支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。7.2甲方（业主）如未按照合同约定支付工程款，应承担违约责任，向乙方（施工方）支付违约金，违约金为应支付工程款的__________%。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程竣工验收合格之日止。9.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（业主）：__________乙方（施工方）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.项目设计文件2.施工图纸和技术规范3.甲方（业主）公司章程4.乙方（施工方）资质证书5.工程量清单6.材料采购合同7.施工设备租赁合同8.工程保险单9.保修条款10.税务登记证11.付款凭证12.工程验收报告13.工程变更通知书14.补充协议二、违约行为及认定：1.乙方（施工方）未按照合同约定完成工程，视为违约。2.乙方（施工方）未按照设计文件、施工图纸和技术规范施工，视为违约。3.乙方（施工方）未按照合同约定的工期完成施工，视为违约。4.乙方（施工方）工程质量不符合国家相关法律法规、行业标准和甲方（业主）的要求，视为违约。5.乙方（施工方）未按照合同约定支付工程款，视为违约。6.甲方（业主）未按照合同约定支付工程款，视为违约。7.甲方（业主）未按照合同约定提供施工场地、施工条件等，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方（业主）：指合同中承担项目的所有权和利益的一方。2.乙方（施工方）：指合同中承担项目实施责任的一方。3.合同总价：指合同约定的完成项目所需支付的总额。4.违约金：指违约方应支付给对方的一种经济赔偿。5.工期：指合同约定的完成项目所需的时间。6.工程质量：指项目实施过程中符合国家相关法律法规、行业标准和甲方（业主）的要求的程度。7.保修金：指乙方（施工方）在工程验收合格后，按合同约定扣除的一部分工程款，用于工程保修期内的维修费用。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：按照合同约定向乙方（施工方）支付违约金，同时要求乙方（施工方）采取措施加快工程进度。2.工程质量问题：解决办法：要求乙方（施工方）立即整改，并按照合同约定支付违约金。严重质量问题可能导致合同解除。3.工程变更：解决办法：双方协商确定变更内容，签订补充协议，并按照变更后的内容执