建设工程施工合同小范本(2024版)

建设工程施工合同小范本(2024版)合同编号：__________合同各方：鉴于：1.业主为建设工程项目的业主，拥有项目的所有权和决定权；

2.承包商具备从事建设工程施工的资质和能力，愿意承担该工程的施工任务；

3.双方本着平等互利的原则，经协商一致，决定签订本合同。第一条工程概况1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程规模：____________________

1.4工程内容：____________________

1.5工程预算：____________________（大写：____________________元整）第二条合同价格2.1本工程合同总价为：____________________（大写：____________________元整）。

2.2合同价格包括但不限于：工程设计费、材料费、施工费、人员工资、税费、利润等。

2.3合同价格采取固定价格方式，除非双方另有约定或法律政策发生变化，否则不予调整。第三条合同工期3.1本工程合同工期为：________个月，自双方签订合同之日起计算。

3.2承包商应按合同约定的工期完成工程，如有延误，应承担相应的违约责任。第四条质量标准4.1工程质量应符合国家及行业相关标准和规范要求。

4.2承包商应承担工程质量的保证责任，如出现质量问题，应负责及时修复并承担相应费用。第五条付款方式5.1本工程采用分期付款方式，具体付款进度和比例由双方在合同附件中约定。

5.2付款条件：工程进度达到约定的付款节点，且工程质量符合要求。

5.3付款方式：银行转账、支票或现金支付，具体方式由双方协商确定。第六条违约责任6.1双方应严格履行合同约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

6.2违约金计算方式：违约金=合同总价×违约比例。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为________年。

8.2合同附件为本合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。

8.3双方应遵守国家法律法规，不得以任何形式损害国家、社会公共利益。甲方（业主）：____________________

乙方（承包商）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：

1.工程设计文件

2.工程预算明细表

3.工程进度计划

4.工程质量标准规范

5.付款凭证和付款记录

6.工程变更记录

7.工程验收报告

8.双方签署的补充协议二、违约行为及认定：

1.工期延误：未按合同约定时间完成工程。

2.工程质量不符合约定：工程质量未达到合同约定的标准。

3.未按约定支付款项：未按合同约定的付款进度和比例支付。

4.擅自变更工程：未经双方协商一致，一方擅自对工程进行变更。

5.违反法律法规：违反国家法律法规的规定。

6.其他违约行为：双方在合同中约定的其他违约行为。三、法律名词及解释：

1.甲方（业主）：建设工程项目的所有者，拥有项目的所有权和决定权。

2.乙方（承包商）：承担建设工程施工任务的单位。

3.合同总价：合同约定的工程完成所需支付的总金额。

4.工期：合同约定的工程完成所需的时间。

5.质量标准：国家及行业相关标准和规范对工程质量的要求。

6.违约金：因违约行为而向守约方支付的赔偿金额。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工期延误：提前制定合理的工程进度计划，并严格按照计划执行。如有延误，及时协商调整工期和费用。

2.工程质量问题：加强质量监管，严格按照质量标准施工。发现问题及时整改，并承担相应责任。

3.付款争议：明确付款方式和进度，严格按照合同约定执行。如有争议，及时协商解决。

4.工程变更：如有变更需求，双方协商一致后签订补充协议，并及时更新相关文件。

5.法律法规遵守：严格遵守国家法律法规，确保合同的合法性和有效性。五、所有应用