2024版详细建筑工程施工合作合同

标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

2024版详细建筑工程施工合作合同本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式3.4支付时间第四条施工期限4.1施工开始时间4.2施工结束时间4.3延期规定第五条工程质量5.1质量标准5.2质量保证5.3质量检验第六条材料设备6.1材料设备供应6.2材料设备质量6.3材料设备验收第七条施工组织与管理7.1施工组织设计7.2施工管理人员7.3施工人员管理第八条安全生产8.1安全生产责任8.2安全防护措施8.3安全事故处理第九条变更与解除9.1变更条件9.2变更程序9.3解除条件9.4解除程序第十条违约责任10.1发包人违约10.2承包人违约10.3违约赔偿第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3诉讼或仲裁地点第十二条其他条款12.1保密条款12.2广告宣传12.3知识产权第十三条合同的生效、变更和终止13.1合同生效条件13.2合同变更程序13.3合同终止条件第十四条附则14.1合同附件14.2合同解释权14.3合同修改和补充14.4合同签订日期第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包人1.1.1发包人名称：____________1.1.2发包人地址：____________1.1.3发包人代表：____________1.1.4发包人联系方式：____________1.2承包人1.2.1承包人名称：____________1.2.2承包人地址：____________1.2.3承包人代表：____________1.2.4承包人联系方式：____________第二条工程概况2.1工程名称：____________2.2工程地点：____________2.3工程规模：____________2.4工程内容：____________第三条合同价格3.1合同总价：____________3.2价格调整：3.2.1调整条件：____________3.2.2调整程序：____________3.2.3调整时间：____________3.3支付方式：____________3.3.1支付条件：____________3.3.2支付时间：____________3.3.3支付方式：____________3.4支付时间：____________3.4.1预付款：____________3.4.2进度付款：____________3.4.3竣工付款：____________3.4.4质量保证金：____________第四条施工期限4.1施工开始时间：____________4.2施工结束时间：____________4.3延期规定：____________4.3.1延期条件：____________4.3.2延期程序：____________4.3.3延期导致的费用：____________第五条工程质量5.1质量标准：____________5.2质量保证：5.2.1承包人质量保证措施：____________5.2.2发包人质量监督：____________5.2.3质量检验：____________5.2.4质量异议处理：____________5.3质量检验：5.3.1检验机构：____________5.3.2检验时间：____________5.3.3检验费用：____________第六条材料设备6.1材料设备供应：____________6.1.1供应方：____________6.1.2供应时间：____________6.1.3供应质量：____________6.2材料设备质量：____________6.2.1质量标准：____________6.2.2质量保证：____________6.2.3质量检验：____________6.3材料设备验收：____________6.3.1验收机构：____________6.3.2验收时间：____________6.3.3验收费用：____________第八条安全生产8.1安全生产责任：8.1.1承包人应按照相关法律法规和安全生产标准进行施工，确保施工安全。8.1.2承包人应建立健全安全生产管理制度，制定并落实安全生产措施。8.1.3承包人应负责施工现场的安全防护和环境保护工作。8.2安全防护措施：8.2.1承包人应根据工程特点和施工环境，采取相应的安全防护措施，确保施工过程中的人员和财产安全。8.2.2承包人应定期对施工现场进行安全检查，发现问题及时整改。8.2.3承包人应配备必要的安全生产设施和器材，保障施工现场的安全。8.3安全事故处理：8.3.1发生安全事故时，承包人应立即启动应急预案，采取措施防止事故扩大，并及时报告发包人和相关部门。8.3.2承包人应承担因自身原因导致的安全事故的责任和费用。8.3.3安全事故的处理结果应及时报告发包人。第九条变更与解除9.1变更条件：9.1.1在合同履行过程中，如因工程实际情况发生变化，需要对合同内容进行变更的，可以协商一致进行变更。9.1.2变更需书面形式提出，并由双方确认。9.2变更程序：9.2.1变更提出方应向另一方提出书面变更申请，说明变更的内容和理由。9.2.2双方应就变更事项进行协商，并签订书面变更协议。9.2.3变更协议经双方签字盖章后生效，对双方具有法律约束力。9.3解除条件：9.3.1在合同履行过程中，如因不可抗力或其他客观原因导致合同无法履行，双方可以协商一致解除合同。9.3.2解除合同需书面形式提出，并由双方确认。9.4解除程序：9.4.1解除提出方应向另一方提出书面解除申请，说明解除的理由和条件。9.4.2双方应就解除事项进行协商，并签订书面解除协议。9.4.3解除协议经双方签字盖章后生效，合同即告终止。第十条违约责任10.1发包人违约：10.1.1发包人未按约定履行合同义务的，应承担违约责任，向承包人支付违约金。10.1.2发包人延迟支付合同款项的，应支付延迟期间的利息。10.2承包人违约：10.2.1承包人未按约定履行合同义务的，应承担违约责任，向发包人支付违约金。10.2.2承包人延迟交付工程或材料的，应支付延迟期间的违约金。10.3违约赔偿：10.3.1违约方的违约行为给对方造成损失的，应承担赔偿责任。10.3.2违约方的违约行为导致合同解除的，应支付解除合同的违约金。第十一条争议解决11.1争议解决方式：11.1.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。11.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构：11.2.1双方同意将争议提交____________仲裁委员会进行仲裁。11.2.2仲裁裁决是终局的，对双方具有法律约束力。11.3诉讼或仲裁地点：11.3.1双方约定在本合同签订地的法院提起诉讼。11.3.2双方也可以约定在其他地点的法院或仲裁机构进行诉讼或仲裁。第十二条其他条款12.1保密条款：12.1.1双方在合同履行过程中获得的对方商业秘密和技术秘密，应予以保密。12.1.2保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。12.2广告宣传：12.2.1未经对方同意，任何一方不得以对方的名义进行广告宣传。12.2.2双方同意可以共同进行广告宣传，但需提前协商一致。12.3知识产权：12.3.1双方在合同履行过程中产生的知识产权第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计图纸和技术规范附件二：施工方案和施工组织设计附件三：工程量清单和报价单附件四：合同专用条款和通用条款附件五：安全生产管理制度和应急预案附件六：材料设备供应清单和技术参数附件七：质量检验标准和程序附件八：施工进度计划和关键节点时间表附件九：付款凭证和收款凭证附件十：变更协议和解除协议附件的详细要求和说明：附件一：工程设计图纸和技术规范附件一应包括完整的工程设计图纸、技术规范和施工图纸等，以便承包人根据图纸和技术规范进行施工。图纸和技术规范应由发包人提供，并确保其准确、完整。附件二：施工方案和施工组织设计附件二应包括承包人制定的施工方案和施工组织设计，详细描述施工过程中的各个环节，包括施工方法、施工工艺、施工进度安排等。附件三：工程量清单和报价单附件三应包括承包人根据工程设计图纸和技术规范编制的工程量清单和报价单，详细列明工程项目的名称、数量、单价和总价等。附件四：合同专用条款和通用条款附件四应包括本合同的专用条款和通用条款，专用条款应根据工程实际情况进行制定，通用条款应符合相关法律法规和行业标准。附件五：安全生产管理制度和应急预案附件五应包括承包人制定的安全生产管理制度和应急预案，以确保施工过程中的安全和应急处理。附件六：材料设备供应清单和技术参数附件六应包括发包人提供的材料设备供应清单和技术参数，详细列明材料设备的名称、型号、规格、数量等。附件七：质量检验标准和程序附件七应包括质量检验标准和程序，明确质量检验的要求和流程，以确保工程质量符合合同约定。附件八：施工进度计划和关键节点时间表附件八应包括承包人制定的施工进度计划和关键节点时间表，明确施工的关键节点和进度要求。附件九：付款凭证和收款凭证附件九应包括付款凭证和收款凭证，用于记录合同款项的支付和收取情况。附件十：变更协议和解除协议附件十应包括变更协议和解除协议，用于记录合同变更和解除的相关事项。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.发包人未按约定时间支付合同款项。2.发包人未提供施工场地、施工条件或施工图纸等。3.承包人未按约定时间完成工程或交付材料。4.承包人使用不合格的材料或设备。5.承包人未按约定履行安全生产义务。6.双方未按约定履行合同变更或解除程序。违约责任认定：1.发包人未按约定时间支付合同款项的，应支付延迟期间的利息。2.发包人未提供施工场地、施工条件或施工图纸等的，应承担相应的违约金。3.承包人未按约定时间完成工程或交付材料的，应支付延期期间的违约金。4.承包人使用不合格的材料或设备的，应承担更换或修复的费用。5.承包人未按约定履行安全生产义务的，应支付违约金，并承担相应的安全事故责任。6.双方未按约定履行合同变更或解除程序的，应承担相应的违约责任。示例说明：如发包人未按约定时间支付合同款项，承包人可以依据合同约定，向发包人发出书面催款通知，要求发包人在规定时间内支付款项。如果发包人仍未支付，承包人可以暂停施工，并依法保留追究发包人违约责任的权利。说明三：法律名词及解释：1.发包人：指合同中约定的委托施工的一方，负责提供工程项目的资