建设工程合同台账模板2024年

建设工程合同台账模板2024年合同目录第一章：项目基本信息1.1项目名称1.2项目地点1.3项目性质及规模第二章：合同主体信息2.1甲方（业主方）基本信息2.2乙方（承包方）基本信息2.3第三方（监理方）基本信息第三章：合同条款3.1合同生效条件3.2合同履行期限3.3合同金额及支付方式第四章：工程进度管理4.1工程进度计划4.2进度跟踪与调整4.3进度延误处理第五章：质量与安全5.1工程质量标准5.2安全生产要求5.3质量与安全事故处理第六章：变更与索赔6.1工程变更管理6.2索赔程序6.3变更与索赔的审批第七章：合同履行监督7.1监理职责7.2业主监督7.3第三方监督第八章：合同违约与责任8.1违约认定8.2违约责任8.3违约处理程序第九章：合同争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3法律适用与管辖第十章：合同终止与清算10.1合同终止条件10.2清算程序10.3清算结果确认第十一章：附则11.1合同附件11.2合同解释权11.3其他事项第十二章：签字栏12.1甲方签字12.2乙方签字12.3第三方签字12.4签订时间12.5签订地点合同编号______第一章：项目基本信息1.1项目名称本合同所涉及的建设工程项目名称为：______。1.2项目地点项目的地理位置位于：______。1.3项目性质及规模项目性质为：，规模包括：建筑面积______平方米，结构类型。第二章：合同主体信息2.1甲方（业主方）基本信息名称：______；地址：______；法定代表人：______；联系电话：______。2.2乙方（承包方）基本信息名称：______；地址：______；法定代表人：______；联系电话：______。2.3第三方（监理方）基本信息名称：______；地址：______；法定代表人：______；联系电话：______。第三章：合同条款3.1合同生效条件本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。3.2合同履行期限合同履行期限为自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。3.3合同金额及支付方式合同总金额为：元。支付方式为：。3.3.1预付款预付款比例为合同金额的______%，支付时间为合同生效后______天内。3.3.2进度款进度款按工程进度支付，具体支付节点和比例为：______。3.3.3质保金质保金为合同金额的______%，于工程竣工验收合格后______天内支付。第四章：工程进度管理4.1工程进度计划乙方应根据合同要求，制定详细的工程进度计划，并提交甲方审核。4.1.1计划审批甲方应在收到进度计划后______天内完成审批，逾期未提出异议视为同意。4.1.2计划调整如遇特殊情况需调整进度计划，乙方应及时通知甲方，并经甲方同意后调整。4.2进度跟踪与调整甲方有权对工程进度进行跟踪，并在必要时要求乙方调整进度计划。4.2.1进度报告乙方应定期向甲方提交工程进度报告，报告周期为：______。4.2.2进度调整请求乙方提出进度调整请求时，应提供充分理由，并附调整后的进度计划。4.3进度延误处理如工程进度延误，乙方应承担相应责任，并采取补救措施。4.3.1延误通知乙方应在发现可能延误时，立即通知甲方，并说明原因和预计影响。4.3.2延误补救乙方应提出并实施补救措施，以减少延误对工程的影响。第五章：质量与安全5.1工程质量标准工程质量应符合国家及行业相关标准，并满足甲方要求。5.1.1质量标准清单具体质量标准包括：______。5.2安全生产要求乙方应遵守安全生产法律法规，确保施工现场安全。5.2.1安全生产制度乙方应建立并执行安全生产制度，包括但不限于：______。5.2.2安全教育培训乙方应对施工人员进行安全教育培训，并保留培训记录。5.3质量与安全事故处理发生质量或安全事故时，乙方应立即采取措施，并报告甲方。5.3.1事故报告乙方应在事故发生后______小时内向甲方报告，并说明事故情况。5.3.2事故处理乙方应负责事故的调查、处理，并承担相应责任。第六章：变更与索赔6.1工程变更管理工程实施过程中如需变更，应遵循合同约定的变更程序。6.1.1变更申请变更由提出方以书面形式提交，说明变更内容及理由。6.1.2变更审批甲方应在收到变更申请后______天内完成审批，逾期未答复视为同意变更。6.2索赔程序乙方有权在合同约定的情况下提出索赔。6.2.1索赔依据索赔应基于合同条款、工程实际情况及相关证据。6.2.2索赔通知乙方应在索赔事件发生后______天内提出索赔通知，并附相关证明材料。6.3变更与索赔的审批变更和索赔请求经甲方审批同意后，方可实施。6.3.1审批流程审批流程包括：提交申请、审核评估、协商一致、签署变更或索赔协议。合同编号______第七章：合同履行监督7.1监理职责第三方监理应根据合同要求，对工程实施全过程监督。7.1.1监督内容包括但不限于工程质量、进度、成本、安全等。7.1.2监督报告监理方应定期向甲方提交监督报告，报告周期为：______。7.2业主监督甲方有权对工程实施情况进行监督，并对发现的问题提出整改要求。7.2.1监督方式甲方可通过现场检查、查阅资料等方式进行监督。7.2.2整改通知甲方发现问题后，应以书面形式通知乙方，并提出整改期限。7.3第三方监督除监理方外，甲方可委托其他第三方机构对工程进行监督。7.3.1监督机构选择第三方监督机构应具备相应资质，并经甲方认可。7.3.2监督结果第三方监督结果应作为甲方决策的参考依据。第八章：合同违约与责任8.1违约认定一方未履行或未完全履行合同义务，视为违约。8.1.1违约情形包括但不限于工程延期、质量问题、安全事故等。8.1.2违约通知违约方应在违约情形发生后______小时内通知对方。8.2违约责任违约方应承担违约责任，包括但不限于违约金、赔偿损失等。8.2.1违约金计算违约金根据违约情形和合同约定的比例计算。8.2.2赔偿责任违约方应赔偿对方因违约造成的直接和间接损失。8.3违约处理程序违约情形发生后，双方应按照合同约定的程序处理。8.3.1协商解决双方首先应尝试通过协商解决违约问题。8.3.2法律途径协商不成时，守约方可依法追究违约方责任。第九章：合同争议解决9.1争议解决方式合同争议首选协商解决，协商不成的可提交仲裁或诉讼。9.1.1协商期限争议发生后，双方应在______天内尝试协商解决。9.1.2仲裁机构双方同意将合同争议提交至______仲裁委员会进行仲裁。9.2争议解决程序争议解决应遵循公平、公正、及时的原则。9.2.1提交争议一方应在争议发生后______天内书面提交争议事项。9.2.2争议裁决仲裁或法院的裁决为最终裁决，双方应予以遵守。9.3法律适用与管辖本合同适用______国法律，争议解决地为合同签订地。第十章：合同终止与清算10.1合同终止条件合同可在以下情形下终止：工程竣工、一方违约、不可抗力等。10.1.1终止通知终止情形发生后，有权终止方应在______天内书面通知对方。10.1.2终止效力合同终止后，双方应停止履行合同义务，但不影响清算和违约责任。10.2清算程序合同终止后，双方应按照合同约定进行清算。10.2.1清算内容包括但不限于工程款支付、材料设备处理、人员遣散等。10.2.2清算期限清算应在合同终止后______天内完成。10.3清算结果确认清算结果应由双方书面确认，并作为合同终止的最终依据。第十一章：附则11.1合同附件本合同附件包括但不限于工程图纸、技术规范、施工方案等。11.1.1附件效力附件与合同正文具有同等法律效力。11.2合同解释权本合同的最终解释权归甲方所有。11.3其他事项双方可根据实际情况，就合同未尽事宜进行补充约定。11.3.1补充协议补充协议应以书面形式作出，并经双方授权代表签字盖章后生效。第十二章：签字栏12.1甲方签字甲方（盖章）：________授权代表签字：________日期：____年____月____日12.2乙方签字乙方（盖章）：___