2024版建设工程施工合同条款

2024版建设工程施工合同条款合同目录第一章：总则1.1合同目的1.2合同原则1.3合同的法律效力第二章：合同主体2.1甲方资格2.2乙方资格2.3双方的基本信息第三章：工程概况3.1工程名称与地点3.2工程范围与内容3.3工程规模与标准第四章：合同价款与支付4.1合同总价4.2支付方式4.3付款条件与时间第五章：工程质量与验收5.1质量要求5.2验收标准5.3质量保证期第六章：工程进度与延期6.1施工进度计划6.2进度变更与延误6.3延期责任第七章：材料与设备7.1材料供应责任7.2设备供应责任7.3材料与设备的质量控制第八章：施工安全与环境保护8.1安全生产责任8.2环境保护措施8.3安全事故处理第九章：知识产权与保密9.1知识产权归属9.2保密义务9.3信息披露限制第十章：违约责任10.1违约认定10.2违约责任10.3赔偿范围第十一章：合同变更、续签与终止11.1合同变更条件11.2合同续签程序11.3合同终止条件第十二章：争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3法律适用第十三章：其他约定13.1不可抗力13.2通知与送达13.3附加条款第十四章：合同生效与签字14.1合同生效条件14.2签字栏14.3签订时间与地点签字栏：甲方代表签字：______乙方代表签字：______签订时间：______签订地点：______合同编号______第一章：总则1.1合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工项目中的权利、义务和责任。1.2合同原则本合同的订立、执行和解释应遵循公平、公正、诚实信用的原则。1.3合同的法律效力本合同一经双方签字盖章，即具有法律效力，双方应严格遵守。第二章：合同主体2.1甲方资格甲方应为具备相应资质的法人或其他组织。2.2乙方资格乙方应为具备相应施工资质的法人或其他组织。2.3双方的基本信息2.3.1甲方信息甲方名称：______甲方地址：______法定代表人：______2.3.2乙方信息乙方名称：______乙方地址：______法定代表人：______第三章：工程概况3.1工程名称与地点工程名称：______工程地点：______3.2工程范围与内容本工程包括但不限于施工图纸所指明的所有工作内容。3.3工程规模与标准3.3.1工程规模工程规模应满足合同约定的要求。3.3.2工程标准工程应符合国家及行业相关标准。第四章：合同价款与支付4.1合同总价本工程的合同总价为人民币（大写）：______元整。4.2支付方式甲方应按照合同约定的方式支付工程款项。4.3付款条件与时间4.3.1付款条件乙方完成相应工程进度或阶段后，甲方应支付相应款项。4.3.2付款时间具体的付款时间表应作为合同附件，双方应严格遵守。第五章：工程质量与验收5.1质量要求工程质量应符合国家及行业相关标准。5.2验收标准工程验收应按照合同约定的标准和程序进行。5.3质量保证期乙方应提供不少于____年的质量保证期。第六章：工程进度与延期6.1施工进度计划乙方应根据甲方要求和工程特点，制定详细的施工进度计划。6.2进度变更与延误如因甲方原因导致工程进度变更或延误，甲方应提前通知乙方。6.3延期责任因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。第七章：材料与设备7.1材料供应责任甲方负责供应的材料应满足工程质量和时间要求。7.2设备供应责任乙方应提供满足施工需要的设备。7.3材料与设备的质量控制7.3.1质量检验乙方应对进场的材料和设备进行检验。7.3.2质量责任材料和设备不符合质量要求时，责任方应负责更换或修复。[此处正文结束，以下无正文]第八章：施工安全与环境保护8.1安全生产责任8.1.1安全规范乙方应遵守国家安全生产法规，制定并执行安全生产措施。8.1.2安全教育乙方应对施工人员进行定期的安全教育和培训。8.2环境保护措施8.2.1环保要求乙方应采取有效措施，减少施工对环境的影响。8.2.2污染控制乙方应控制施工过程中产生的噪音、粉尘和废水排放。8.3安全事故处理8.3.1事故报告发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并采取措施防止事故扩大。8.3.2事故责任事故责任由责任方承担，若因乙方原因造成的事故，乙方应负全责。第九章：知识产权与保密9.1知识产权归属9.1.1归属原则合作过程中产生的知识产权归甲方所有，除非另有约定。9.1.2使用权乙方在合同期内有权使用相关知识产权，但不得转让或许可第三方使用。9.2保密义务9.2.1保密内容双方应对合同内容及合作过程中知悉的商业秘密予以保密。9.2.2保密期限保密期限为合同终止后____年。9.3信息披露限制未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露合同内容及合作过程中的相关信息。第十章：违约责任10.1违约认定一方未能履行或不完全履行合同义务，应视为违约。10.2违约责任10.2.1违约方责任违约方应承担违约责任，并根据违约情况支付违约金或赔偿损失。10.2.2赔偿范围赔偿范围包括但不限于因违约造成的直接损失、间接损失及相关的法律费用。10.3赔偿方式赔偿方式应由双方协商确定，可以是违约金、赔偿金或其他双方认可的方式。第十一章：合同变更、续签与终止11.1合同变更条件11.1.1变更条件合同一经生效，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更。11.1.2变更程序合同变更应以书面形式进行，并经双方代表签字盖章。11.2合同续签程序11.2.1续签条件合同期满前，双方可协商续签事宜。11.2.2续签程序续签应遵循本合同订立的程序和要求。11.3合同终止条件11.3.1终止条件合同因履行完毕、协商一致解除、一方违约或法律规定的其他情形而终止。11.3.2终止后的权利义务合同终止后，双方应根据实际情况，妥善处理未尽事宜。第十二章：争议解决12.1争议解决方式12.1.1协商解决双方应首先通过协商解决合同履行过程中的争议。12.1.2仲裁或诉讼协商不成时，可提交至合同签订地的仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。12.2争议解决程序双方应遵循仲裁委员会的程序规定，进行争议解决。12.3法律适用本合同的订立、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。第十三章：其他约定13.1不可抗力13.1.1不可抗力定义不可抗力指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。13.1.2不可抗力通知一方因不可抗力不能履行合同时，应及时通知对方。13.1.3不可抗力后果因不可抗力导致合同不能履行的，受影响方不承担违约责任。13.2通知与送达13.2.1通知方式双方应以书面形式进行通知，可通过邮寄、电子邮件或双方约定的其他方式送达。13.2.2送达地址甲方送达地址：______乙方送达地址：____