2024结构工程施工劳务分包合同

2024结构工程施工劳务分包合同合同目录第一章：总则1.1合同目的1.2合同定义1.3合同适用范围第二章：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程内容第三章：分包范围及工作内容3.1分包范围3.2工作内容3.3工程量清单第四章：工期及进度计划4.1开工日期4.2竣工日期4.3进度计划第五章：质量标准及验收5.1质量标准5.2验收标准5.3验收程序第六章：安全生产及文明施工6.1安全生产责任6.2文明施工要求6.3安全检查第七章：合同价款及支付7.1合同价款7.2支付方式7.3支付时间第八章：材料及设备供应8.1材料供应8.2设备供应8.3材料验收第九章：变更与索赔9.1工程变更9.2索赔程序9.3索赔处理第十章：违约责任10.1违约定义10.2违约处理10.3违约赔偿第十一章：争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决机构第十二章：合同的变更与解除12.1合同变更条件12.2合同解除条件12.3合同变更与解除程序第十三章：合同的生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同生效与终止程序第十四章：附则14.1合同解释14.2合同补充条款14.3合同文本第十五章：签署条款15.1签字栏15.2签订时间15.3签订地点合同编号______合同目录第一章：总则1.1合同目的1.2合同定义1.3合同适用范围第二章：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程内容第三章：分包范围及工作内容3.1分包范围3.2工作内容3.3工程量清单第四章：工期及进度计划4.1开工日期4.2竣工日期4.3进度计划第五章：质量标准及验收5.1质量标准5.2验收标准5.3验收程序第六章：安全生产及文明施工6.1安全生产责任6.2文明施工要求6.3安全检查第七章：合同价款及支付7.1合同价款7.2支付方式7.3支付时间第八章：材料及设备供应8.1材料供应8.2设备供应8.3材料验收第九章：变更与索赔9.1工程变更9.2索赔程序9.3索赔处理第十章：违约责任10.1违约定义10.2违约处理10.3违约赔偿第十一章：争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决机构第十二章：合同的变更与解除12.1合同变更条件12.2合同解除条件12.3合同变更与解除程序第十三章：合同的生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同生效与终止程序第十四章：附则14.1合同解释14.2合同补充条款14.3合同文本第十五章：签署条款15.1签字栏15.2签订时间15.3签订地点正文第一章：总则1.1合同目的本合同旨在明确发包方与分包方在结构工程施工中的权利和义务，确保工程顺利进行，保证工程质量和安全。1.2合同定义1.2.1发包方：指委托分包方进行结构工程施工的单位或个人。1.2.2分包方：指接受发包方委托，负责结构工程施工的单位或个人。1.2.3工程：指本合同项下的结构工程施工，包括所有相关的施工和安装工作。1.3合同适用范围本合同适用于______（工程名称）项目的结构工程施工，涉及的工作内容包括但不限于钢筋混凝土结构、钢结构、预制构件等。第二章：工程概况2.1工程名称本工程名称为______。2.2工程地点本工程地点位于______。2.3工程内容2.3.1钢筋混凝土结构施工：包括基础、柱、梁、板等的施工。2.3.2钢结构施工：包括钢柱、钢梁、钢板等的施工。2.3.3预制构件安装：包括预制板、预制梁、预制柱等的安装。第三章：分包范围及工作内容3.1分包范围3.1.1本合同分包范围包括______（工程名称）项目的全部结构工程施工。3.1.2分包方应按照合同约定的范围和标准完成所有工作内容。3.2工作内容3.2.1分包方应负责钢筋混凝土结构的施工，包括钢筋绑扎、模板安装、混凝土浇筑等。3.2.2分包方应负责钢结构的施工，包括钢构件的制作、运输、安装等。3.2.3分包方应负责预制构件的安装，包括预制板、预制梁、预制柱等的安装。3.3工程量清单3.3.1发包方应提供详细的工程量清单，列明所有需要完成的工作内容和数量。3.3.2分包方应根据工程量清单进行施工，并按实际完成的工程量结算。第四章：工期及进度计划4.1开工日期本工程的开工日期为______年______月______日。4.2竣工日期本工程的竣工日期为______年______月______日。4.3进度计划4.3.1分包方应根据合同约定的工期编制详细的进度计划，并报发包方批准。4.3.2分包方应按进度计划组织施工，确保工程按期完成。4.3.3如因不可抗力或发包方原因导致工期延误，分包方应及时通知发包方，并协商调整进度计划。第五章：质量标准及验收5.1质量标准5.1.1本工程应符合国家和地方现行的质量标准和技术规范。5.1.2分包方应确保所使用的材料和设备符合合同约定的质量要求。5.2验收标准5.2.1本工程的验收标准应符合国家和地方现行的验收规范和标准。5.2.2发包方应在工程完工后组织验收，验收合格后签发验收合格证书。5.3验收程序5.3.1分包方应在工程完工后向发包方提交验收申请。5.3.2发包方应在收到验收申请后______天内组织验收。5.3.3验收合格后，发包方应签发验收合格证书；验收不合格的，分包方应按发包方要求进行整改，直至验收合格。第六章：安全生产及文明施工6.1安全生产责任6.1.1分包方应严格遵守国家和地方的安全生产法律法规，确保施工安全。6.1.2分包方应建立健全安全生产管理制度，配备必要的安全防护设施和设备。6.2文明施工要求6.2.1分包方应按照文明施工的要求组织施工，确保施工现场整洁、有序。6.2.2分包方应采取有效措施，减少施工对周边环境和居民的影响。6.3安全检查6.3.1发包方有权对施工现场进行安全检查，发现安全隐患的，有权要求分包方立即整改。6.3.2分包方应积极配合发包方的安全检查，并按要求进行整改。第七章：合同价款及支付7.1合同价款7.1.1本合同的总价款为人民币______元（大写：______）。7.1.2合同价款包括分包方完成本合同项下所有工作内容的费用。7.2支付方式7.2.1发包方应按以下方式支付合同价款：7.2.1.1首付款：合同签订后______天内，发包方支付合同总价款的______%，即人民币______元。7.2.1.2进度款：工程进度达到______%时，发包方支付合同总价款的______%，即人民币______元。7.2.1.3竣工款：工程竣工验收合格后，发包方支付合同总价款的______%，即人民币______元。7.2.1.4质保金：工程竣工验收合格后______个月内，发包方支付合同总价款的______%，即人民币______元。7.3支付时间7.3.1发包方应在收到分包方提交的付款申请后______天内完成审核，并按审核结果支付相应款项。7.3.2如发包方未按时支付款项，分包方有权暂停施工，并要求发包方支付逾期付款利息。第八章：材料及设备供应8.1材料供应8.1.1分包方应按合同约定的规格、型号和数量采购材料，并确保材料的质量符合合同要求。8.1.2发包方有权对分包方采购的材料进行检查和验收，不合格的材料不得用于工程施工。8.2设备供应8.2.1分包方应按合同约定的规格、型号和数量采购设备，并确保设备的质量符合合同要求。8.2.2发包方有权对分包方采购的设备进行检查和验收，不合格的设备不得用于工程施工。8.3材料验收8.3.1分包方应在材料到场后及时通知发包方进行验收。8.3.2发包方应在收到验收通知后______天内完成验收，并出具验收报告。8.3.3验收合格的材料方可用于工程施工；验收不合格的材料，分包方应按发包方要求进行更换或退货。第九章：变更与索赔9.1工程变更9.1.1发包方有权对工程内容、设计或施工方案进行变更，但应提前______天书面通知分包方。9.1.2因工程变更导致合同价款或工期发生变化的，双方应协商签订变更协议。9.2索赔程序9.2.1分包方因发包方原因导致工期延误或费用增加的，有权向发包方提出索赔。9.2.2分包方应在索赔事件发生后______天内向发包方提交索赔申请，并附相关证明材料。9.2.3发包方应在收到索赔申请后______天内进行审核，并书面答复分包方。9.3索赔处理9.3.1经发包方审核同意的索赔金额，应在下一期付款中支付给分包方。9.3.2因索赔引起的工期延误，应相应顺延合同工期。第十章：违约责任10.1违约定义10.1.1任何一方未按合同约定履行义务，均视为违约。10.1.2违约方应承担因其违约行为给对方造成的经济损失。10.2违约处理10.2.1发包方未按合同约定支付款项的，分包方有权暂停施工，并要求发包方支付逾期付款利息。10.2.2分包方未按合同约定完成施工任务的，发包方有权要求分包方限期整改，并视情况扣减合同价款。10.3违约赔偿10.3.1违约方应赔偿因其违约行为给对方造成的直接经济损失。10.3.2违约方应赔偿对方因违约行为产生的合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费等。第十一章：争议解决11.1争议解决方式11.1.1任何因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应首先通过友好协商解决。11.1.2协商不成的，任何一方可向有管辖权的法院提起诉讼。11.2争议解决程序11.2.1争议发生后，双方应在______天内进行协商。11.2.2协商不成的，应在______天内提交调解申请。11.2.3调解不成的，应在______天内向法院提起诉讼。11.3争议解决机构11.3.1调解机构应为双方共同认可的调解组织或个人。11.3.2诉讼应向工程所在地的法院提起。第十二章：合同的变更与解除12.1合同变更条件12.1.1双方可协商一致对合同进行变更。12.1.2合同变更应以书面形式进行，并由双方签字确认。12.1.3合同变更不得违反法律法规的强制性规定。12.2合同解除条件12.2.1双方可协商一致解除合同。12.2.2任何一方严重违反合同约定，另一方有权解除合同。12.2.3合同解除应以书面形式进行，并由双方签字确认。12.3合同变更与解除程序12.3.1提出变更或解除合同的一方应提前______天书面通知对方。12.3.2双方应在收到通知后______天内进行协商，并达成书面协议。12.3.3变更或解除合同的协议应向相关部门备案，以确保法律效力。第十三章：合同的生效与终止13.1合同生效条件13.1.1本合同自双方签字之日起生效。13.1.2合同生效前，双方应确认已充分了解合同内容，并自愿签署。13.2合同终止条件13.2.1本合同在工程竣工验收合格并支付全部款项后自动终止。13.2.2双方协商一致解除合同的，本合同自解除协议签字之日起终止。13.2.3法院判决解除合同的，自判决生效之日起终止。13.3合同生效与终止程序13.3.1合同生效后，双方应各自保留一份合同文本。13.3.2合同终止后，分包方应向发包方提交工程竣工验收报告，并由发包方签字确认。第十四章：附则14.1合同解释14.1.1本合同的解释权归双方共同所有。14.1.2如对合同条款存在争议，应以合同的原意为基础进行解释。14.2合同补充条款14.2.1双方可根据实际情况对本合同进行补充