2017建设工程施工专业分包合同

2017建设工程施工专业分包合同甲方：____________________________乙方：____________________________协议目的1.1本协议旨在确保甲方委托的工程项目按时完成。乙方应采取适当措施，确保工程项目按预定工期完成，并符合双方约定的标准和要求。双方在此明确工期管理的责任和措施，以防止工期延误。1.2双方同意，工期是工程项目的重要因素，为保障工程顺利进行，双方在此协议中确定了相关条款，以处理可能的工期问题和延误情况。工程基本信息2.1工程名称：____________________________2.2工程地点：____________________________2.3工程内容：包括房屋设计、施工、安装及相关设施的配备。具体内容应根据甲方的要求进行。2.4工程总金额：____________________________元（人民币）。金额涵盖所有施工、材料、劳务及其他相关费用。工期安排3.1工程开工日期：____________________________3.2预计竣工日期：____________________________3.3工期总天数：____________________________3.4乙方在开工前需制定并提交详细的施工计划给甲方。施工计划应明确工期安排、施工阶段的任务、关键节点以及各阶段的工作内容，以确保工程进度。工期管理措施4.1乙方应依照施工计划组织施工，配备足够的人员和设备，以保证施工进度。乙方需负责所有施工工作，并采取有效措施防止工期延误。4.2乙方应定期向甲方报告工程进展，包括施工日志、进度报告及其他相关资料。甲方有权对工程进展进行监督，并确保施工按照计划进行。4.3乙方应保证所需材料和设备及时到位，避免因供应链问题导致工期延误。如材料或设备供应不足，乙方应采取措施解决问题，确保工期不受影响。4.4若发生不可抗力因素（如自然灾害、政策变化等）导致工期延误，乙方应立即通知甲方，并提供详细的延误说明和调整后的工期计划。工期延误处理5.1如因乙方自身原因（如人员不足、设备故障等）导致工期延误，乙方应承担责任，并采取补救措施，如调整施工计划、增加工作班次等，尽快恢复工程进度。5.2延误造成的额外费用（如加班费、额外材料费等）应由乙方承担，除非延误由不可抗力因素造成。乙方应向甲方提供详细的费用清单和相关证明材料。5.3乙方采取的补救措施应及时向甲方报告，并确保这些措施有效改善工程进度，减少工期延误对项目的整体影响。工期保证措施6.1乙方应提供工期保证金，金额为合同总金额的____________________________%。保证金应在合同签订后支付，并在工程竣工验收合格后返还。6.2若乙方未按时完成工程，乙方需向甲方支付违约金，违约金额为合同总金额的____________________________%。违约金旨在弥补因工期延误造成的损失。6.3乙方应安排专门的工期管理人员，负责工期的协调和控制。该人员应具备相关的管理经验和资质，以确保工期管理措施的有效实施。工程验收7.1工程完成后，甲方将进行验收。乙方应在工程竣工后，提前通知甲方进行验收，并提供所有必要的验收资料和文件。7.2验收合格后，甲方应签署验收报告，确认工程正式竣工。如验收不合格，乙方应负责整改，直至工程达到验收标准为止。7.3如整改过程导致进一步的延误，甲方有权要求乙方承担相关费用，并继续监督整改进程，以确保最终验收合格。争议解决8.1在合同履行过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决。争议处理应以公平、公正为原则，确保双方权益得到保障。8.2如协商未能解决争议，双方可向有管辖权的法院提起诉讼，通过法律途径解决争议。争议解决的费用由双方按照约定分担。8.3在争议解决过程中，双方应保留相关证据和记录，以便于争议处理和法律程序的进行。其他条款9.1本合同的附件和补充协议为合同的一部分，与合同具有同等法律效力。附件和补充协议应经过双方签署确认，并作为合同的重要组成部分。9.2本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。双方在签署合同后，应认真履行合同中的各项条款，并对合同内容负责。9.3本合同的解释权归甲乙双方共同所有。任何解释应以合同的整体意图为基础。如有未尽事宜，双方应通过协商解决，并以书面形式确认。甲方（签字）