职业技术学院一期工程总承包招标文件

标段名称：湖西职业技术学院一期EPC工程(一标标段名称：湖西职业技术学院一期EPC工程(二标Ⅱ目录第一章招标公告 51.招标条件 52.项目概况与招标范围 错误!未定义书签。3.投标人资格要求 64.招标文件的获取 7 76.资格审查 77.评标方法 7 89.联系方式 投标人须知前附表 9投标人须知 11.1项目概况 1 1 1 1 21.6保密 2 2 2 3 3 31.12知识产权 31.13同义词语 32招标文件 3 2.2招标文件的澄清 4 42.4最高投标限价 3投标文件 3.1投标文件的组成 53.2投标报价 53.3投标有效期 53.4投标保证金 5 6 6 6 7 7 4.3投标文件的修改与撤回 75开标 75.1开标时间、地点和投标人参会代表 7 8I 86评标 8 86.2评标原则 86.3评标 86.4评标结果(定标候选人)公示 97合同授予 9 7.4签订合同 8.5异议与投诉 9解释权 第三章评标办法(评定分离) 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。1.评审标准 错误!未定义书签。2.评标程序 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。2.5推荐中标候选人 错误!未定义书签。 1.报价清单综合说明 封面(商务标) 投标函 74 联合体协议书(如有时) 工程总承包项目经理及主要项目管理人员简历表 投标人(工程总承包项目经理)类似工程业绩一览表 拟再发包计划表 83拟分包计划表 资格审查资料 84封面(经济标) 工程总承包报价 投标分项报价汇总表 封面(技术标) 5第一章招标公告2.1项目概况2.1.3合同估算价：一标段：58244.37万元；二标段：54505.83万元；2.1.4工期要求：300日历天2021年12月30日2.1.5其他：标段划分：本工程共1个标段6①工程设计建筑行业甲级(含)以上或工程设计综合甲级资质；②建筑工程施工总承包贰级(含)以上资质；投标人类似业绩要求：2016年1月1日以来承担过设计、施工或者工程总承包类似业绩(类似业绩是指：单项合同建筑面积大于等于5万平方米的建筑工程，(以中标通知书、合同及竣工验收合格证明为准(直接发包项目以合同、竣工验收证明为准),以上必须同时具备。时间以竣3.2投标人拟派总承包项目经理应当具有建筑工程专业壹级注册建造师(含)以上资格或者具有国家一级注册建筑师资格；工程总承包项目经理养老保险缴费证明(2020年7月-2020年12项目负责人类似业绩要求：2016年1月1日以来承担过设计、施工或者工程总承包类似业绩 (类似业绩是指：单项合同建筑面积大于等于5万平方米的建筑工程，(以中标通知书、合同及竣工验收合格证明为准(直接发包项目以合同、竣工验收证明为准),以上必须同时具备。时间3.3.4企业具备安全生产条件，施工企业投标的应取得安全生产许可证，项目负责人(建筑师除外)取得(建筑施工企业安全生产考核合格证书)(B证)(1)总承包项目经理不得同时在两个或者(3)项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程(必须原合同已满且变更备案之日已满6个月),或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能开工、且以办理了项目负责人解锁手续(省外工程自停工之日起超过90天),或项目负责人有在建工程，7目负责人、技术负责人、质检员、安全员、施工员任一职务(绿化养护、市政养护工程除外);(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位);(2)为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人、以及为本招标项目提供招(3)为本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的(6)处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及招标资格被取消或(7)因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程3.6失信被执行人惩戒执行苏信用办(2018)23号。4.招标文件的获取4.1招标文件获取时间为：2021年1月8日至2021年1月13日17时00分；本招标公告及招标文件中“电子招标投标交易平台”选用：徐州电子化招投标系统4.3招标文件每套售价300元，售后不退。5.1投标截止时间为：2021年2月8日09时30分。7.评标方法88.发布公告的媒介本次招标公告在江苏省建设工程招标网(/jszb/)、徐州市公共资源建设工程交易平台(/xzwebnew/allweb/)上发布。9.其它地址：沛县汤沐路国税局东侧联系人：刘工地址：沛县汉邦路5号2021年1月8日9第二章投标人须知条款号条款名称编列内容招标人名称：徐州汉武置业有限公司地址：沛县汤沐路国税局东侧联系人：刘工电话标代理机构名称：江苏建都工程项目管理咨询有限公司地址：沛县汉邦路5号联系人：陈坤电话：0516--89648809项目名称项目名称：湖西职业技术学院一期工程至A-13#楼)至B-8#楼)建设地点沛县东环路西侧、萧曹路北侧资金来源自筹出资比例资金落实情况已落实合同价款支付方式1.设计费的支付(1)房建全部施工图审查合格后(含消防审查完成并取得合格证)28日内支付施工图设计费用的80(2)项目配套施工完成。综合验收合格、备案完成、资料移交档案馆并工程移交发包人后28日内支付至设计费用的100%。预付款限额为工程合同价的60%,分三批拨付启动资金和工程预付款，即工程开工确认后付工程合同价的24%,工条款号条款名称编列内容程量确认完成50%后付工程合同价的18%,工程竣工验收后付工程合同价的18%;工程竣工验收结算审计后，余款2年内分4次付清，即第一年中秋、春节各付余款25%,第二年中秋、春节各付余款25%。并以双方约定的审计机构审定的工程造价，扣除审减额的5%后作为工程的最终结算依据。招标范围等)所有工程施工、调试、预验收和竣工验收、结/决算、维护保修等一揽子交钥匙工程。设计、配套、道路、景观绿化、河堤等)即含项目范围内范围内各专业总体设计内容、采购、供货、运输、装卸、保管、(土建、安装、附属配套、景观绿化、河堤等)所保修等一揽子交钥匙工程。要求工期工期要求：300日历天。具体现场施工开工时间以甲方通计划开始工作时间：2021年3月质量要求设计要求的质量标准：合格施工要求的质量标准：合格投标人资格要求同招标公告是否接受联合体投标接受联合体投标费用承担和设计成果补偿标准不补偿条款号条款名称编列内容踏勘现场投标预备会不召开投标人提出问题的截止时间投标人应当于2021年1月28日17之前通过徐州市会员招标人书面澄清的时间招标人应当于2021年1月28日17之前通过徐州市会员有购买招标文件的投标人通过徐州市会员申报系统自行下载。偏离不允许构成招标文件的其他材料初步设计、答疑澄清(如有)最高投标限价(招标控制价)二标段招标控制价：54505.83万元；其中设计：1075万元，施工：53430.83万元投标人要求澄清招标文件的截止时间2021年1月28日17时00分其他要求构成投标文件的材料1、商务标：投标函及投标函附录；法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；投标人基本情况表；项目管理机构组成表；2、经济标：工程总承包报价；投标分项报价汇总表；各投标分项报价明细表；项目管理组织方案；条款号条款名称编列内容企业营业执照；(如组成联合体投标非牵头单位从徐州诚信库中的证件截图上传至投标保证金模块；)企业资质证书；(如组成联合体投标非牵头单位从徐州投标设计或者施工资质可以选择一个资质从诚信库中获保证金模块)项目负责人证书；安全生产许可证；(如组成联合体投标牵头单位为设计单位，施工单位可从投标保证金模块上传；)安全生产考核B证(如有);(如组成联合体投标牵头单位为设计单位可不提供；)需提供扫描件的材料(原件扫描件上传至投标保证金一企业开户许可证明；投标保证金缴纳凭证；工程总承包项目经理养老保险缴费证明(2020年7月联合体协议书(如有);其他(1)图纸文件采用dwg格式，平面图、效果图采用jpg格式壹套(开标签到时以光盘形式递交，应放入封袋内，并在封袋上加盖投标人单位公章)(2)图纸要求应包含设计方案的全部内容工程规模同招标公告投标报价的其他要求条款号条款名称编列内容投标有效期投标截止日后45日历天投标保证金递交投标保证金的形式：银行电汇或网银(必须从投标申请人法人基本存款账户开户行开出);各标段投标保证金的金额：人民币捌拾万元递交方式：1、采用网银或银行电汇缴纳投标保证金时必须汇到指定的投标保证金专用帐户。开户银行：中国建设银行股份有限公司沛县支行银行账号：32050171723600001211开户名：江苏建都工程项目管理咨询有限公司其他要求：1、任何以个人或非投标申请人法人单位名义提交的投标保证金都将被拒绝接收。2、无论任何理投标保证金未及时支付均视为资格审查不合3、资格审查不合格投标人的投标保证金退还至其基本存款账户。投标保证金退还方式未中标人的投标保证金在中标通知书发出后第二个工作日起，以转账方式退还至其基本存款账户；是否允许递交备选投标方案不允许签字或盖章要求封袋需加盖鲜章，电子文件需电子签章技术标暗标要求无投标文件份数1、未加密的电子投标文件光盘壹份(nJSTF格式)。2、图纸文件采用dwg格式，平面图、效果图采用jpg格式壹套(开标签到时以光盘形式递交，应放入封袋内，并在封袋上加盖投标人单位公章)系统)要求详见本须知前附表“10电子招标投标”内容。装订要求条款号条款名称编列内容封套上应载明的信息月日时分前不得开启并加盖公章递交投标文件地点未加密投标文件及图纸光盘同开标地点加密电子投标文件：网上系统是否退还投标文件否开标时间和地点开标时间：同投标截止时间开标地点：沛县建设工程交易中心(沛县新城区汉邦路5号西三楼)。参加开标会的投标人代表1、法定代表人或其授权委托人；2、拟派项目负责人份3、资格证明材料：建造师注册证或职称证书(年检期间应由主管部门出具年检证明);4、法定代表人参加会议时，需出示法定代表人证书和其委托代理人有效身份证(开标现场所提供身份证原件与授权委托书身份证复印件应完全一致，否则视为放弃其投标);5、投标人所报项目负责人应携带本人二代身份证参加开标会，否则视为自动弃权。加开标的投标人代表(即法定代表人或其委托代理招标人或其委托的招标代理机构以及各投标人应携带密钥(CA锁)或远程解锁参加开标活动。投标人在请人法人基本存款账户开户许可证复印件交至招标市场监管与诚信信息一体化工作平台(原徐州市城乡条款号条款名称编列内容建设局信息(信用)查询平台)”中备案入库且将审(http://68/xzhynew/),方可进入开的视为放弃其投标】,由招标代理机构将上述文件及投标保证金电汇回单签收单统一送至沛县建设工程交易中心财务室，进行投标保证金的确认工作。开标程序的密封情况开标顺序：不分递交先后顺序随机开启评标委员会的组建定标候选人数量：5。因异议或投诉取消相应定标候选人资格后继续定标定标方法为：票决定标法为所有定标候选人数量),按照粉计分由大到小的顺序确(1)企业实力包括企业规模、行业排名(如有)、资质(2)企业信誉包括获得各种荣誉、过往业绩履约情况、条款号条款名称编列内容(3)拟派团队履约能力与履约水平考核方式，可以考察进行答辩。(4)在同等条件下，择优的相对标准有以下几个方面：①资质高企业优于资质低企业；②营业额大企业优于营业额小企业；对简单、难度较小的企业；④履约评价好企业优于履约评价差企业或者投标人在招标人之前的工程中的履约评价；为记录较轻企业优于不良行为记录较重企业；⑥已有履约记录且没有履约评价不合格企业优先于没有履约企业；⑦获得国家级荣誉多企业优于获得荣誉少企业；⑧行业排名靠前企业优于行业排名落后较多企业。定标定标委员会分之一。2、招标人建立的定标成员库应报当地招投标监管机构，(1)招标人、项目业主或者使用单位的领导班子成员、经营管理人员；(2)财政性资金投资工程的招标人本系统上下级主管部门或者系统外相关部门工作人员；(3)非财政性国有资金投资工程的招标人母公司、子公司人员。3、与投标人有利害关系的人员不得参与本项目的评审工作。定标委员会成员的名单在评审结果未确定前应当保密。4、定标委员会应当在定标会上推荐定标组长，招标人的担任定标委员会组长。5、本工程定标委员会成员由七人组成。由招标人项目授成员库》中现场抽取。定标过程条款号条款名称编列内容请评标专家代表介绍评标情况、专家评审意招标人应当组建监督小组对定标过程进行见证监督。招标人应当对定标过程进行记录，并存档备招标人应当在中标候选人公示结束后7个工作日内进入交中标候选人数量3名中标候选人公示媒介履约保证金本项目履约担保为中标价(签约合同)的10%,采用现金、招投标行政监督部门沛县建设工程招标投标管理办公室9需要补充的其他内容目录和页码/低于成本报价知识产权1、授予合同后，中标方案的发表权、展览权、使用权归2、中标人的知识产权应无条件同意招标人在正规场合下使用，否则招标人有权解除合同并要求退还已支付的费条款号条款名称编列内容3、除特殊情况外，招标人有权在工程建设中根据需要对5、中标人未经招标人许可，不得将中标方案成果整体用于其他相同或类似项目的投标和设计(专利权除外)。招标代理服务费投标费用及招标代理费用建设工程有形建筑市场交易费由中标单位支付.电子招标投标1、本次招标采用网上招标、评标，投标人自行在徐州市公共资源建设工程交易平台上下载招标文件及答疑澄清。2、徐州市网上招投标制作工具教学视频网址：3、投标文件需要进行电子签章的位置应进行电子签章。条款号条款名称编列内容原因解密时间顺延)。投标人解密完成后，招标人应当开启所有投标文件，并公布投标文件的相关内容。5、投标人未在规定时间内完成解密的视为放弃其投标。6、非投标人自身原因，导致投标人加密的投标文件在开标过程中解密失败的，可以启用其未加密的电子投标文件7、投标文件递交截止时间后，因网上招投标系统故障导致网上开、评标活动无法进行时，按照招标文件规定，可以启用未加密的电子投标文件(nJSTF格式),使用应急开评标系统继续进行开、评标活动。8、投标人因自身原因造成未加密的电子投标文件(nJSTF格式)无法导入应急开评标系统的，视为放弃其投标。1、根据(江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招投标活动异议与投诉处理实施办法)第三章第出答复，并制作记录。开标结束后投标人不得对开标事项再提出异议。2、投标人或者其他利害关系人对本项目评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间首先向招标人提出。异议和投诉应严格执行《江苏省房屋建筑和投诉处理实施办法》及《关于改革和完善房屋建筑和市政基础设施工程招标投标制度的实施意见》,应在招投标交易、监督平台上受理和处理，不接受纸质异议和投诉。招标人在异议处理过程中认为需要重新评标的，应书面报告招投标监管机构。3、在制作投标文件过程中，【同步诚信库】信息并挑选的扫描件是指同步诚信库信息时这一时诚信库信息并重新挑选对应的扫描件，否则投标文件中所挑选的扫描件不是变动后的诚信库内容。(4)联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所1.4.3投标人不得存在下列情形之一：(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位);1.6保密1.9踏勘现场1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。1.10分包1.13同义词语2招标文件(1)招标公告；(2)投标人须知；(3)评标办法；(4)合同条款及格式；(5)报价清单(6)发包人要求；(7)发包人提供的资料；2.2招标文件的澄清2.3招标文件的修改2.4最高投标限价最高投标限价，是招标人依据经批准的投资估算，根据不同阶段的设计文件，并参考工程造价指标、估算定额等设定的招标控制价。本工程最高投标限价金额或其计算方法见“投标人须知前附表”,最高投标限价文件随本项目招标文件在对已发布的最高投标限价进行修改的，应在投标截止时间15日前通过“电子招标投标交易平台”将修改后的最高投标限价发给所有投标人。3投标文件3.1.1投标文件组成见“投标人须知前附表”;3.2.4投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.33.3投标有效期3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将通知所有投标人延长投标有效3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件无效。3.4.3招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：①投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件；②中标人无正当理由不与招标人订立合同；③中标人在签订合同时向招标人提出附加条件；④中标人不按照招标文件要求提交履约保证金的。3.5备选投标方案除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。3.6资格审查资料3.6.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本等材料的复印件。3.6.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。3.6.3“近年完成的类似工程总承包项目情况表”应附中标通知书和合同协议书、工程接收证书(工程竣工验收证书)复印件；3.6.4“正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书和(或)合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。3.6.5“近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。3.6.6投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.6.1项至第3.6.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。3.7投标文件的编制3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要可自行增加，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。3.7.2电子投标文件应使用“电子招标投标交易平台”可接受的投标文件制作工具进4.1.3未按本章第4.1.1项要求密封的，招标人不予受理投标文件备份。作(可现场解密，也可在线解密),解密后的电子投标文件将在开标会议上当众进行数据导评标结果公示，公示期不少于3日。7合同授予7.2.2采用“评定分离”法的，招标人应当在定标工作完成后的3日内，在本招标项目选人名单(有排序)、定标时间、定标方法、集体议事法的定标理由、拟中标人等内容。7.3履约保证金7.4签订合同7.4.1招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30天内，根据7.4.2排名第一的中标候选人(或者评标委员会依据招标人的授权直接确定的中标人)8纪律和监督8.1对招标人的纪律要求8.2对投标人的纪律要求8.5.1异议8.5.2投诉9解释权10招标人补充的其他内容第三章评标办法(评定分离法)初步评审条款号评审因素评审标准形式性评审标准投标人名称投标函签字盖章有法定代表人的电子签章并加盖法人电子印章报价唯一只能有一个有效报价暗标符合招标文件有关暗标的要求资格评审标准营业执照具备有效的营业执照安全生产许可证具备有效的安全生产许可证(设计单位无须提供)资质证书具备有效的资质证书资质等级符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定财务要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定业绩要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定拟派工程总承包项目经理要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定其他要求其他要求响应性评审标准投标内容符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定工期知”第1.3.2项规定工程质量知”第1.3.3项规定投标有效期投标函附录中承诺的投标有效期符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定投标保证金无评标办法第3.2.6条所列情形详细评审条款号评审因素评审标准商务标定量评审技术标定量评审经济标定量评审评标方式、评审因素及评审顺序1、评标方式定量评审2、评审因素：商务标技术标经济标入围下一评审阶段的方法综合得分由高到低取前七名向招标人家并大于等于两家时可以推荐为定标候选分值构成(总分100分)项目管理组织方案：9分工程业绩：2分序号评分项评分因素(偏差率)评分标准2工程总承包报价(89报价评审(工程总承包范围内的所有费用)(87开标时在以下方法中随机抽取确定：方法一、方法二，详见附件A投标报价相对评标基准价每低1%的扣0.6分，每高1%的所扣分值为负偏离扣分的2倍；偏离不足投标报价合理性(2分)该项评审因素是否设立，由招标人自主确定，本项指标用于对工程总承包报价中不合理报价的评价，以下评审方法供参考：1.工程总承包报价是否与招标范围相一致；2.工程总承包报价是否与投标方案设计文件相匹3.工程总承包报价是否与投标项目管理组织方案相匹配；4.工程总承包报价中的风险金计取是否明确、合理。说明：1.评标价指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价；2.有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件。3项目管理组织方案(9分)1.总体概述(1分)对工程总承包的总体设想、组织形式、各项管理目标及控制措施、施工实施计划、设计与施工的2.设计管理方案(2分)2.设计进度计划及控制措施。3.设计质量管理制度及控制措施。4.设计重点、难点及控制措施。5.设计过程对工程总投资控制措施。3.采购管理方案(1分)对采购工作程序、采购执行计划、采买、催交与检验、运输与交付、采购变更管理、仓储管理等内容进行评分。4.施工平面布置规划(1对施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置等内容进行评分。5.施工的重点难点(1对关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、6.施工资源投入计划(1对劳动力、机械设备和材料投入计划进行评7.新技术、新产品、新工艺、新材料(1分)对采用新技术、新产品、新工艺、新材料的情况进行评分。8.建筑信息模型(BIM)技术(1分)对建筑信息模型(BIM)技术的使用等内容进行评分。注：1.项目管理组织方案总篇幅一般不超过100页。2.项目管理组织方案各评分点得分应当取所有技术标评委评分中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值为最终得分。项目管理组织方案中(项目管理机构评分点除外)除缺少相应内容的评审要点不得分外，其它各项评审要点得分不应低于该评审要点满分的70%。4工程业绩(2分)1.投标人类似工程业绩(1分)对单位承担过类似及以上的工程总承包业绩加2.工程总承包项目经理类似工程业绩(1分)对工程总承包项目经理承担过类似及以上的工程总承包业绩加分，具备条件得1分，如仅有类似设计业绩乘0.8,如仅有类似施工业绩乘0.7。注：1、工程总承包业绩标准：企业2016年1月1日以来单项合同面积5万平米(含)以上的建筑工程业绩(以中标通知书、施工合同及竣工验收合格证明为准(直接发包项目以施工合同、竣工验收证明为准),以上必须同时具备。时间以竣工验收时间为准，面积以合同为准，合同中没有的以竣工验收证明为准。)2、施工总承包业绩标准：2016年1月1日以来单项合同面积5万平米(含)以上的建筑工程业绩(以中标通知书、施工合同及竣工验收合格证明为准(直3、设计业绩标准：2016年1月1日以来单项合同面积5万平米(含)以上的建筑设计工程业绩(以中标通知书、施工合同及竣工验收合格证明为准(直接发包项目以施工合同、竣工验收证明为准),以上必须同时具备。时间以4、所有业绩须从诚信库中截图上传至投标保证金一栏。附件A方法一：以有效投标文件(有效投标文件是指初步评审合格的投标文件，下同)的评标价(评标价是指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价，下同)算术平均值为A(当有效投标文件≥7家时，去掉最高和最低20%(四舍五入取整)后进行平均；当有效投标文件4-6家时，剔除最高报价后进行算术平均；当有效投标文件<4时，则次低报价作为投标平均价A)。评标基准价=A×K,K值在开标时由投标人推选的代表随机抽取确定，K值的取值范围为95%-98%。方法二：以有效投标文件的评标价算术平均值为A(当有效投标文件≥7家时，去掉最高和最低20%(四舍五入取整)后进行平均；当有效投标文件4-6家时，剔除最高报价后进行算术平均；当有效投标文件<4时，则次低报价作为投标平均价A),招标控制价为B,评标基准价=A×K1×Q1+B×K2×Q2Q2=1-Q1,Q1取值范围为65%～85%;K1的取值范围为95%～98%;Q1、K1值在开标时由投标人推选的代表随机抽取确定。K2的取值范围，建筑工程为90%～100%,装饰、安装为88%～100%,市政工程为86%～100%,园林绿化工程为84%～100%,其他工程88%~(2)投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人(或企业法定代表人委托代理人)印章(或签字)的；(3)投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章(或签字),企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书(原件)的；(9)联合体成员与资格预审确定的结果不一致的；(13)未按招标文件要求提供投标保证金的；(21)设计方案(或项目管理组织方案)存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关2.3.3采用定性+定量评审评标方式的，2.5.2经评标委员会评审，符合招标文件要求的投标人是否授权评标委员会作出竞争性判断以及竞争性判断的方式见本章前附表。建设项目工程总承包合同示范文本(试行)第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):二、工程主要生产技术(或建筑设计方案)来源合同价格为人民币(大写):元(小写金额：元)。(公章或合同专用章)(公章或合同专用章)(签字)(签字)采用建设项目工程总承包合同示范文本(GF-2011第三部分专用条款第三部分专用条款第1条一般规定1.1.51双方约定的视为不可抗力时间处理的其它情形如下：①24小时连续雨量达到150mm以上的暴雨(以气象台发布的公告为准)冰雹。②台风、里氏8.0及以上地震、战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发包人、承包人责任造成的爆炸火遇有上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在7日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的1.1.52双方根据本合同工程的特点，补充约定的其它定义：1.3语言文字本合同除使用汉语外，还使用语言。1.4适用法律合同双方需要明示的法律、行政法规、地方性法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等现行相关法律法规。1.5标准、规范1.5.1本合同适用的标准、规范(名称):中华人民共和国现行标准本工程以现行国家建筑及相关的施工验收技术规范，建筑工程质量检验评定标准和设计图纸、施工组织设计、图纸会审纪要等技术文件为项目技术负责人及三大员(施工员、质检员、安全员)要求如下：在项目负责人每擅自离开工地1天，扣罚5000元/天；三大员每擅自离开工施工的每次罚款5000元，经监理建设方指出拒不整改的每次罚款20000元，给发包人造成损失的由承包人承担。标人(承包人),发包方有权单方面解除施工合同，清退施工人员并按合同总价的10%收取违约金，在这种情况下，承包人在收到解除合同通理规范(试行)》,严格做到施工现场围挡100%、施工道路硬化100%、裸土覆盖100%、现场喷淋设备100%安装、运输车辆100%冲洗、渣土后期产生的相关建设费用)已被列入工程总投资中。承包人应根据设计施工图EPC工程项目招标文件所列设计及施工内容自行编制项目预算清单报价，审计后，由承包人支付给相关单位(如发包方、设计单位、8、乙方应向甲方提供8套符合招标文件规定及合同规定且符合甲9、工期每延误一天，承包人支付给发包人违约金50000元。1.6保密事项双方签订的商业保密协议(名称):,作为本合同附件。双方签订的技术保密协议(名称):,作为本合同附件。第2条发包人2.2发包人代表2.3监理人监理的权限：(1)对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、(2)对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向承包人(3)审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降(4)主持工程建设有关协作单位的协调会议，重要协调事项应当事实现报告时，则应在24小时内向发包人作出书面报告。(6)进场材料设备和施工质量的检验权。对于不符合设计任务书及(7)工程进度的检查、监督权、以及工程实际竣工日期提前2.5保安责任第3条承包人告期、提交的时间和份数：承包人于每月25日向发包人提供当月已完3.2项目经理工程勘察、设计、采购、施工、竣工试验和(或)指导竣工后试验等工作。②对工程实施过程中的技术问题，按照先进适用、经济合理的原则，向发包人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先对造价、工期进行分析评估，呈报书面材料征得发包人的③工程设计、采购、施工、竣工试验和(或)指导竣工后试验等全过程的管理权；④工程实施全过程的质量、安全、进度、造价的有效控制，并及时解决出现的问题：⑤参加每周的工程例会及发包人组织的有关其他会⑥由承包人发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理签字，发包人要求的部分文件需盖承包人单位章。项目经理每月在现场时间不得少于25日承包人不得随意更换项目经理，如需要更换项目经理，应至少提前30天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务；2)因擅自更换项目经理或项目经理兼职其它项目经理的，发包人有权解除合同；3)项目经理不胜任本职工作，发包人代表和工程总监可提前15天以书面形式通知承包人更换合格的项目经理；本合同执行过程中，项目经理只能更换一次，如更换后项目经理每月在现场时间未达到合同约定天数的，每少一天应向发包人支付违约金5000元。施工负责人每月在现场时间未达到合同约定天数的，每少一天应向发包人支付违约金5000元。第4条进度计划、延误和暂停该路径上各项工作的持续时间总和超过原关键路径各项工作的时间总承包人提交项目进度计划的份数和时间：每月25日提交项目进度4.3采购进度计划工和(或)竣工试验进度计划相衔接，在采购开始日期后每月25日提4.4施工进度计划25日提交一式三份每月25日提交一式三份4.5误期赔偿因承包人原因使竣工日期延误，每延误1日的误期赔偿金额为50000元/天。第5条技术与设计5.1.1承包人提供的生产工艺技术和(或)建筑设计方案□按工程量考核，工程考核保证值和(或)使用功能说明：□√按单项工程考核，各单项工程考核保证值和(或)使用功能说5.1.2发包人提供生产工艺技术和(或)建筑设计方案其中，发包人应承担的工程和(或)单项工程试运行考核保证值和(或)使用功能说明如下：1承包人应承担的工程和(或)单项工程试运行考核保证值和(或)使用功能说明如下：15.2设计人现有的其他与建设工程有关的原始资料。合同签订后7日内根据项且进度计划，发包人可分批分期提供资料一式叁份。份数和时间：合同签订后7日内根据项目进度计划，发包人可分批分期提供资料一式叁份。用条款后7日内提交一式三份。5.3设计阶段审查本工程的设计阶段(名称):设计审查阶段及其审查会议的时间安排：各阶段设计完成后10日内，由发包人组织设计审查会议，具体会议时间地点另行通知。第6条工程物资(1)工程物资的类别、估算数量：(2)竣工后试验的生产性材料的类别或(和)清单：6.2检验6.6工程物资保管与剩余7.1发包人的义务7.1.10由发包人履行的其它义务：无。7.2对承包人的义务提交工程总体施工组织设计的份数和时间：图纸审核完成后15日份数和时间：在施工前7天向发包人提供一式三份。(1)发包人资金暂不到位，承包人不得停工，但延期支付不得超过(2)发包人与承包人发生较大纠纷，双方通过协商解决或由项目(3)承包人不能以任何理由(非承包人原因造成的除外)拖欠国(4)由承包人负责项目实施中的安全生产、文明施工、环境保护包人支付：(9)其他未尽事宜由双方协商。7.4人力和机具资源具进场到位后7日，向发包人提交主要机具实际进场一览表一式三份，格式届时和发包人协商。7.5质量与检验行业标准。及行业标准。(2)提交职业健康、安全、环境管理计划的份数和时间：进场前3(4)竣工试验方案提交竣工试验方案的份数和时间：在达到竣工试验条件20日前，第9条工程接收9.1.1按单项工程或(和)按工程接收□由承包人负责指导发包人进行单项工程或(和)工程竣工后试受工程的时间安排如下：由发包人负责单项工程或(和)工程竣工后试竣工试验完成后7日第10条竣工后试验(6)其它义务和工作：(7)其它义务和工作：10.2竣工后试验程序单项工程或(和)工程竣工后试验开始日期的约定：(3)试运行考核周期：按国家行业相关规定执行小时(或日、周、月、年)10.6未能通过考核(1)未能通过试运行考核的赔偿□各单项工程的赔偿金额(或赔偿公式)分别为：□√工程的赔偿金额(或赔偿公式)为：不合格部分，承包人应当 发包人有权指定第三方进行返工修复，由承包人承担修复费的赔偿其中，承包人应承担相关责任的赔偿金额(或赔偿公式)分别10.7考核验收证书第11条质量保修责任11.2缺陷责任保修金缺陷责任保修金金额的暂扣方式：最后一批第12条工程竣工验收12.1竣工资料及竣工验收报告包人向发包人提交6套竣工验收报告，格式按国家相关规定实行。包人向发包人提交6套竣工验收报告，格式按国家相关规定实行。第13条变更和合同价格调整13.2变更范围律不得变更。1、设计变更必须有设计单位的设计变更通知单或工程处材料名称、规格、品牌、尺寸等，标注要清晰);2、现场签证须有监生效：4、若承包人擅自变更或先施工后申请变更的，其工程量不予认可：5、所有变更、签证必须执行(沛政办发(2018)22号)文件，经政诺引起的工程造价增加部分，均在项目竣工后审计时统一结算。式(即综合单价按施工方投标文件综合单价中管理费及利润的费率，材建议变更的利益分享的约定：无。第14条合同总价和付款14.2担保□承包人不提交履约保函。中标价(签约合同)的10%,采用现金、支票、银行保函形式缴纳，在中标通知书发出后7日内缴纳。否则招标人有权按废标处理，产生的所有费用由中标人承担。竣工验收后一次性无息退还。14.3预付款预付款的金额为：无14.4工程进度款(1)房建全部施工图审查合格后(含消防审查完成并取得合格证)28日内支付施工图设计费用的80%。工程移交发包人后28日内支付至设计费用的100%。预付款限额为工程合同价的60%,分三批拨付启动资金和工程预付款，即工程开工确认后付工程合同价的24%,工程量确认完成50%后付工程合同价的18%,工程竣工验收后付工程合同价的18%;工程竣工验收结算审计后，余款2年内分4次付清，即第一年中秋、春节各付余款25%,第二年中秋、春节各付余款25%。并以双方约定的审计机构审定的工程14.12竣工结算在7日内组织工程竣工验收，竣工验收合格后2个月内承包人完成项第15条保险第16条违约、索赔和裁决16.3争议和裁决在争议提交调解之日起30日内，双方仍存有争议时，或合同任何□提交仲裁委员会，按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲第19条合同生效与合同终止19.2合同份数第20条补充条款20.4.2为保证建筑工程的质量，要求不锈钢均下列品牌的材料及设备，且经甲方书面同意):材料名称限定品牌备注304拉丝不锈钢楼梯护栏、防护栏杆佛山长城、鸿秀、兴中成、喜有沃、茂名海利1、所有材料订货前均需提供三种或以上样品，甲方选定后乙方方可订货，并提供物流单据、购销合同、厂家投权代理证明。2、五金材料确保是304不锈洁具及配件箭牌、恒洁卫浴、法恩莎、安华、T0T0、恒洁角阀、龙头、下水金德、日丰、伟星、金牛、中财实木门梦天、TATA、楷模、尚品、鑫迪、华鹤、扬子塑钢窗、断桥铝门窗、幕墙(五金件)海螺、中财、实德、凤铝、北新、惠丰、华塑、扬子、伟昌(丽辉、广东坚朗、青岛立兴杨氏、武汉钧记、德州国强、温州春光、广东合和)内外墙乳胶漆、真石漆(腻子粉)多乐士、立邦、华润、嘉宝莉、紫荆花、济润、沙漠绿洲(美巢、百得、圣戈班、马贝、立邦)电线、电缆、开关插座钢，油漆钢制构件均采用国标内外热镀锌处理，5年内不生锈，否则无偿更换。保修金不退。电气及灯具照明(除教室外均使用LED灯源)飞利浦、欧普、松下、欧司朗、佛山照明、雷士照明、耐普TCL、三雄极光吊扇华生、中联艾美特、舒乐、格力、长城、丝雨、日彩墙地砖萨米特、冠珠、诺贝儿、依诺、马可贝尔、冠星王、罗马利奥、新中源、东鹏、蒙娜丽莎木地板大自然、圣象、大卫、郝奈尔、柯勒、加索尔、美凯、欧氏、耐步电梯品牌奥的斯电梯、三菱电梯、日立电梯、东芝电梯空调格力、美的、海尔、大金、三菱(1)未经招标人同意，中标人不得变更“乙供甲控”材料中指定的品牌厂家，20.4.5施工现场所有的地方协调费及对外(第三方)的协调费由中标人负责，20.4.8按照江苏省标化工地标准进行施工；大门：大门两侧分别用砖墙砌筑高2米*长7米的墙体，表面贴红色瓷砖，分别镶贴建设单位及施工单位名称的铜色字体，电动伸缩门；围墙：采用实体墙，双面粉刷、双面刷外墙乳胶漆，高度不低于2.5米；环形施工道路硬化后，两侧砌花池用外墙砖贴面，乔木、灌木绿化。20.4.9按照六个100%标准执行：施工现场围挡100%、施工道路硬化100%、裸土覆盖100%、现场喷淋设备100%、出入车辆冲洗100%,渣土车运输封闭100%,均包括在投标报价内。20.4.10按照行政主管部门下发的关于大气污染防治有关要求执行，费用包括在20.4.11投标人应满足以下条件：工程开工前，施工(监理)单位应严格按照沛县住房和城乡建设局《关于印发<沛县建设工程监管指挥中心上线运行工作实施方案的通知》(沛住建发[2020]2号)要求，完成4G影像记录仪、无线网桥球机、实名制定位、实体质量溯源等“智慧监管”平台对接任务；如无法完成，将按合同违约处附件3:工程质量保修书附件8:履约担保格式附件9:预付款担保格式附件10:支付担保格式附件11:暂估价一览表附件1:承包人承揽工程项目一览表单位工程名称建设规模建筑面积(平方米)结构形式层数生产能力设备安装内容合同价格(元)开工日期竣工日期附件2:序号种规格型号单位数量单价(元)质量等级供应时间送达地点备注附件3:发包人(全称):承包人(全称):管理条例》,经协商一致就(工程全称)签订工程质量保修书。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为53.装修工程为2年；5.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；7.其他项目保修期限约定如下：单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4.质量保修完成后，由发包人组织验收。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人(公章):承包人(公章):地址：地址：法定代表人(签字):法定代表人(签字):委托代理人(签字):委托代理人(签字):电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：邮政编码：邮政编码：附件4:文件名称套数费用(元)质量移交时间责任人附件5:序号机械或设备名称规格型号数量产地制造年份额定功率生产能力备注附件6:姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员项目主管其他人员二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员附件7:姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员项目主管其他人员二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理施工管理安全管理其他人员附件8: (发包人名称):(承包人名称)(以下称“承包人”)于年月日就(工程名称)施工及1.担保金额人民币(大写)元(¥)。6.本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之担保人：(盖单位章) (发包人名称):根据(承包人名称)(以下称“承包人”)与(发包人名称)(以下简称“发包人”)于年月日签订的(工程名称)《建设工程施工合同》,承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。1.担保金额人民币(大写)元(Y)。3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在7天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。6.本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之担保人：(盖单位章)地址：邮政编码： 年月日附件10:支付担保(承包人):鉴于你方作为承包人已经与(发包人名称)(以下称“发包人”)于年月日签订了(工程名称)《建设工程施工合同》(以下称“主合同”),应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额1.我方的保证范围是主合同约定的工程款。2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的%,数额最高不超过人民币元(大写：)。二、保证的方式及保证期间1.我方保证的方式为：连带责任保证。2.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。三、承担保证责任的形式我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。四、代偿的安排1.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。2.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后7天内无条件支付。五、保证责任的解除1.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。2.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。3.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付(支付款项从我方账户划出)之日起，保证责任即解除。4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。5.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作六、免责条款1.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。2.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。3.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条(变更)约定的变更不受本款限制。4.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。七、争议解决因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商(1)向仲裁委员会申请仲裁；(2)向人民法院起诉。本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效。担保人：(盖章)法定代表人或委托代理人：(签字)年月日附件11:11-1:材料暂估价表序号名称单位数量单价(元)合价(元)备注序号名称单位数量单价(元)合价(元)备注11-3:专业工程暂估价表序号专业工