小型建筑安装工程合同书2024年

小型建筑安装工程合同书2024年通用合同编号：__________小型建筑安装工程合同书（2024年通用）甲方（委托方）：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方（承包方）：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________第二条合同价格2.1乙方向甲方提供小型建筑安装工程的施工服务，合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2甲方支付乙方工程款，具体支付方式如下：（1）合同签订后三个工作日内，甲方支付乙方工程款的__________%；（2）工程验收合格后，甲方支付乙方工程款的__________%；（3）剩余的__________%作为质量保证金，自工程验收合格之日起保修期内，如无质量问题，甲方应在保修期结束后七个工作日内支付给乙方。第三条工程质量3.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，保证工程的质量和安全。3.2工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直到达到验收标准。3.3工程保修期内，如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后七个工作日内到达现场进行维修，如乙方原因导致工程质量问题，维修费用由乙方承担。第四条施工期限4.1乙方向甲方承诺，工程应在约定的施工期限内完成。4.2乙方如因特殊情况需延长施工期限的，应提前七个工作日向甲方提出申请，经甲方同意后方可延长。4.3甲方应按照约定提供施工条件，如因甲方原因导致工程延期，甲方应承担相应的责任。第五条违约责任5.1乙方如未按照约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。5.2甲方如未按照约定支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的__________%。5.3双方如有其他违约行为，应按照相关法律法规和本合同的约定承担相应的违约责任。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：

1.工程设计图纸和技术要求

2.施工方案和施工组织设计

3.工程量清单和材料设备清单

4.工程质量标准和验收规范

5.施工进度计划和付款凭证

6.双方签署的变更协议和补充协议

7.工程保修条款和相关凭证二、违约行为及认定：

1.乙方未按照约定完成工程，或工程质量不符合约定标准的，视为违约。

2.甲方未按照约定支付工程款，或延迟支付工程款的，视为违约。

3.双方未按照约定提供施工条件，或互相拖延工程进度的，视为违约。

4.双方未按照约定解决争议，或拒绝履行判决、裁定的，视为违约。三、法律名词及解释：

1.甲方：指委托方，负责委托乙方进行工程施工。

2.乙方：指承包方，负责按照甲方要求进行工程施工。

3.工程：指双方约定的小型建筑安装工程。

4.合同总价：指双方约定的工程总费用。

5.违约金：指违约方应支付给守约方的赔偿金。

6.保修期：指工程验收合格后，乙方对工程提供的保修期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：协商确定合理的延期时间，并根据协议增减合同价款。

2.工程质量问题：乙方应及时整改，必要时更换不符合规定的材料设备。

3.付款纠纷：按合同约定的付款条款执行，必要时可委托第三方审计。

4.争议解决：友好协商