高层建筑钢筋绑扎工程承包条款(2024版)

高层建筑钢筋绑扎工程承包条款(2024版)本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程结构类型2.合同双方2.1承包商名称2.2承包商地址2.3承包商联系方式2.4业主名称2.5业主地址2.6业主联系方式3.工程承包内容3.1承包范围3.2承包方式3.3承包工程量3.4承包工程时间4.质量标准与要求4.1钢筋质量标准4.2钢筋绑扎工艺要求4.3质量验收标准4.4质量保证措施5.合同价格与支付5.1合同总价5.2价格调整条件5.3支付方式5.4支付时间6.工期与进度6.1工程开工日期6.2工程竣工日期6.3施工进度计划6.4工期延误责任7.安全生产与环保7.1安全生产要求7.2安全生产措施7.3环保要求7.4环保措施8.合同的变更与解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3变更与解除的程序9.违约责任9.1承包商违约责任9.2业主违约责任9.3违约赔偿方式10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3诉讼管辖法院11.合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同终止条件12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3保密违约责任13.合同的转让13.1合同转让条件13.2转让程序13.3转让后果14.其他条款14.1法律适用14.2合同语言文字14.3合同附件14.4合同修订历史第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程规模：1.4工程结构类型：第二条合同双方2.1承包商名称：2.2承包商地址：2.3承包商联系方式：2.4业主名称：2.5业主地址：2.6业主联系方式：第三条工程承包内容3.1承包范围：3.2承包方式：3.3承包工程量：3.4承包工程时间：第四条质量标准与要求4.1钢筋质量标准：4.2钢筋绑扎工艺要求：4.3质量验收标准：4.4质量保证措施：第五条合同价格与支付5.1合同总价：5.2价格调整条件：5.3支付方式：5.4支付时间：第六条工期与进度6.1工程开工日期：6.2工程竣工日期：6.3施工进度计划：6.4工期延误责任：第八条合同的变更与解除8.1合同变更条件：8.2合同解除条件：8.3变更与解除的程序：第九条违约责任9.1承包商违约责任：9.2业主违约责任：9.3违约赔偿方式：第十条争议解决10.1争议解决方式：10.2争议解决机构：10.3诉讼管辖法院：第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件：11.2合同变更程序：11.3合同终止条件：第十二条保密条款12.1保密内容：12.2保密期限：12.3保密违约责任：第十三条合同的转让13.1合同转让条件：13.2转让程序：13.3转让后果：第十四条其他条款14.1法律适用：14.2合同语言文字：14.3合同附件：14.4合同修订历史：第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程设计图纸附件2：钢筋绑扎施工方案附件3：钢筋绑扎工程量清单附件4：工程质量验收标准附件5：安全生产与环保措施要求附件6：合同价格明细表附件7：支付凭证模板附件8：工期延期申请流程附件9：争议解决方式及机构信息附件10：保密协议附件11：合同转让协议附件12：修订历史记录附件详细要求和说明：附件1：工程设计图纸要求：包含完整的建筑结构设计图纸，包括钢筋布局、混凝土配筋等信息。说明：承包商根据图纸进行钢筋绑扎施工，确保施工质量符合设计要求。附件2：钢筋绑扎施工方案要求：详细列出钢筋绑扎的施工步骤、工艺要求、施工要点等。说明：承包商按照施工方案进行施工，确保施工过程符合规范要求。附件3：钢筋绑扎工程量清单要求：列出钢筋绑扎工程的所有工程量，包括钢筋规格、长度、数量等信息。说明：承包商根据工程量清单进行材料采购和施工，确保工程量符合合同要求。附件4：工程质量验收标准要求：明确工程质量验收的标准和程序。说明：工程完成后，按照验收标准进行质量检查，确保工程质量达到要求。附件5：安全生产与环保措施要求要求：列出安全生产和环保措施的具体要求。说明：承包商在施工过程中必须遵守安全生产和环保要求，确保施工现场的安全和环境保护。附件6：合同价格明细表要求：详细列出合同价格的各项费用，包括工程总价、材料费、人工费等。说明：承包商按照价格明细表进行成本控制和报价，确保合同价格的透明和合理。附件7：支付凭证模板要求：提供支付凭证的模板，包括支付金额、支付日期、付款方和收款方等信息。说明：承包商根据支付凭证模板进行款项收取，确保支付过程的正规和清晰。附件8：工期延期申请流程要求：明确工期延期的申请流程和审批程序。说明：承包商在工期延期时，按照申请流程进行延期申请，确保工期的合理调整。附件9：争议解决方式及机构信息要求：明确争议解决的方式和相应的机构信息。说明：在发生争议时，按照争议解决方式和机构进行解决，确保争议的公正和及时解决。附件10：保密协议要求：明确保密协议的内容和要求。说明：双方签订保密协议，确保合同履行过程中的商业秘密得到保护。附件11：合同转让协议要求：明确合同转让的条件和程序。说明：在符合合同转让条件时，按照转让程序进行合同转让，确保合同的有效性。附件12：修订历史记录要求：记录合同修订的历史，包括修订日期、修订内容和修订人等信息。说明：双方通过修订历史记录，跟踪合同的变更和更新情况。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.承包商未按照合同约定完成工程。2.承包商使用不符合合同要求的材料或工艺。3.承包商未按照约定的工期完成工程。4.业主未按照约定支付合同价款。5.业主未提供施工所需的场地、资料等。责任认定标准：1.承包商未按照合同约定完成工程，应按照合同约定承担违约责任，如支付违约金、赔偿损失等。2.承包商使用不符合合同要求的材料或工艺，应承担返工、更换材料等责任，并支付由此产生的费用。3.承包商未按照约定的工期完成工程，应按照合同约定承担工期延误的责任，如支付违约金、赔偿损失等。4.业主未按照约定支付合同价款，应承担逾期付款的责任，如支付违约金、赔偿损失等。5.业主未提供施工所需的场地、资料等，应承担由此导致工程延误的责任，如支付违约金、赔偿损失等。示例说明：如果承包商未按照合同约定完成工程，业主有