建设施工合同标准范本2024年

建设施工合同标准范本2024年通用合同编号：__________第二条合同价格与支付

2.1本合同的合同总价为人民币（大写）：____________________元整（小写）：_____________________元。

2.2委托方应按照本合同约定的付款节点和付款比例，向承包方支付合同价款。具体付款方式和付款时间详见本合同附件一。第三条施工期限

3.1本项目的施工期限为自合同签订之日起至____________________止。

3.2承包方应按照本合同约定的施工进度计划和施工组织设计，确保本项目按期完成。第四条质量标准

4.1本项目的质量标准应符合国家及行业的相关法律法规、规范标准和技术要求。

4.2承包方应保证施工过程中各阶段工程质量符合设计文件和施工技术要求，并承担相应的质量责任。第五条承包方的义务

5.1承包方应按照本合同约定的工程内容、建设规模、建设标准、设计文件和施工技术要求，完成本合同约定的全部施工任务。

5.2承包方应按照本合同约定的施工组织设计，确保本项目安全、优质、高效地完成。

5.3承包方应按照本合同约定的付款节点和付款比例，向委托方支付合同价款。第六条委托方的义务

6.1委托方应按照本合同约定的付款方式及时向承包方支付合同价款。

6.2委托方应协助承包方办理本项目所需的各种手续和审批事项。

6.3委托方应提供施工场地、施工用水、用电等施工条件，并保证施工场地的安全和畅通。第七条违约责任

7.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。第八条争议解决

8.1对于本合同的解释或履行发生的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定

9.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

9.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（委托方）：____________________

乙方（承包方）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：

1.附件一：合同价款支付明细表

2.附件二：施工进度计划表

3.附件三：施工组织设计方案

4.附件四：质量标准及验收规范

5.附件五：违约金计算公式及相关规定

6.附件六：争议解决方式及管辖法院约定

7.附件七：其他约定事项说明二、违约行为及认定：

1.甲方未按约定时间支付合同价款，视为违约。

2.甲方未提供施工场地、施工用水、用电等施工条件，视为违约。

3.甲方未协助承包方办理所需手续和审批事项，视为违约。

4.乙方未按约定完成施工任务，视为违约。

5.乙方未按约定支付合同价款，视为违约。

6.双方未履行友好协商解决争议的义务，视为违约。

7.双方未遵守合同约定的其他条款，视为违约。三、法律名词及解释：

1.建设施工合同：是指委托方与承包方之间就建设项目的设计、施工、验收等事项达成的一致协议。

2.合同总价：指双方约定的承包方完成本项目所需支付的价款总额。

3.施工期限：指双方约定的完成本项目所需的时间期限。

4.质量标准：指本项目各阶段工程质量应符合的国家及行业相关法律法规、规范标准和技术要求。

5.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。

6.争议解决：指双方对于本合同的解释或履行发生的任何争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.甲方未按约定时间支付合同价款：乙方应及时与甲方沟通，协商解决支付事宜，必要时可依法申请仲裁或诉讼。

2.甲方未提供施工场地、施工用水、用电等施工条件：乙方应及时与甲方沟通，要求甲方履行合同约定，确保施工顺利进行。

3.甲方未协助乙方办理所需手续和审批事项：乙方应及时与甲方沟通，要求甲方履行合同约定，确保项目顺利进行。

4.乙方未按约定完成施工任务：甲方有权要求乙方按照合同约定履行义务，必要时可依法申请仲裁或诉讼。

5.乙方未按约定支付合同价款：甲方应及时与乙方沟通，协商解决支付事宜，必要时可依法申请仲裁或诉讼。

6.双方发生争议：应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：

1.适用于各类建设施工项目，如房屋建筑工程、市政工程、道路桥梁工程等。

2.适用于委托