2024年度建筑模板施工劳务分包合同模板

2024年度建筑模板施工劳务分包合同模板本合同目录一览1.劳务分包范围与工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容1.5分包工作量2.劳务分包单位资质及要求2.1分包单位名称2.2分包单位资质证书编号2.3分包单位资质等级2.4分包单位负责人2.5分包单位人员组成及技能要求3.合同价格与支付3.1合同总价3.2价格调整条件3.3支付方式3.4支付时间3.5价款支付凭证4.工期与进度4.1合同工期4.2工程进度要求4.3工期延误责任4.4工期提前奖励5.质量与验收5.1工程质量标准5.2质量保证措施5.3验收程序5.4验收合格标准5.5质量争议处理6.安全与环保6.1安全生产要求6.2安全事故处理6.3环保措施6.4劳动保护7.劳务分包单位责任7.1施工准备7.2施工组织与管理7.3工程材料与设备7.4施工质量与进度7.5现场管理8.总包单位责任8.1工程设计与技术支持8.2施工现场管理与服务8.3工程款的支付8.4工程变更与调整8.5法律法规及政策遵守9.违约责任9.1劳务分包单位的违约责任9.2总包单位的违约责任9.3违约赔偿方式10.争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁机构10.3诉讼管辖法院11.合同的生效、变更与解除11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同解除条件12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3泄露保密信息的责任13.合同的附件13.1附件清单13.2附件的有效性14.其他约定14.1合同双方的代表14.2合同的书面形式14.3合同的修订与补充14.4合同的终止条件14.5合同的继承与转让14.6法律法规规定的其他事项第一部分：合同如下：第一条劳务分包范围与工程概况1.1工程名称：2024年度建筑模板施工项目1.2工程地点：具体施工地点1.3工程规模：根据工程设计文件确定的工程规模1.4工程内容：包括但不限于建筑模板的安装、拆除、维修及相关的施工辅助工作。1.5分包工作量：根据工程设计和实际施工需要确定的工作量。第二条劳务分包单位资质及要求2.1分包单位名称：X建筑劳务有限公司2.2分包单位资质证书编号：2.3分包单位资质等级：根据工程需求和法律法规规定确定的资质等级2.4分包单位负责人：X2.5分包单位人员组成及技能要求：根据施工需要确定的劳务人员数量和专业技能要求。第三条合同价格与支付3.1合同总价：人民币【】元整（大写：【】元整），具体金额根据工程量及分包单位报价确定。3.2价格调整条件：价格调整的条件和依据按照双方约定和国家相关政策执行。3.3支付方式：合同价款的支付通过银行转账方式进行。3.4支付时间：按照工程进度和合同约定分期支付。3.5价款支付凭证：支付凭证应包括付款证明和分包单位出具的收款收据。第四条工期与进度4.1合同工期：根据工程设计和双方约定确定的工期，具体工期以合同约定的开工日期至竣工日期为准。4.2工程进度要求：分包单位应按照工程设计和合同约定的要求完成施工。4.3工期延误责任：因分包单位原因导致工期延误的，分包单位应承担相应的违约责任。4.4工期提前奖励：根据合同约定，提前完成工程的情况下，双方可协商确定奖励事宜。第五条质量与验收5.1工程质量标准：按照国家和行业标准以及工程设计要求确定。5.2质量保证措施：分包单位应制定并实施质量保证措施，确保工程质量。5.3验收程序：工程验收按照相关法律法规和合同约定进行。5.4验收合格标准：工程验收合格应满足国家和行业规定的标准和要求。5.5质量争议处理：对于工程质量的争议，双方可协商解决，必要时可依法申请鉴定。第六条安全与环保6.1安全生产要求：分包单位应遵守国家和行业的安全生产规定，确保施工安全。6.2安全事故处理：发生安全事故的，分包单位应立即采取措施，并及时报告总包单位和相关部门。6.3环保措施：分包单位应遵守国家和地方的环保法规，采取有效措施保护环境。6.4劳动保护：分包单位应保障劳务人员的合法权益，提供必要的劳动保护措施。第八条劳务分包单位责任8.1施工准备：分包单位应按照总包单位的要求和国家相关法律法规，做好施工前的准备工作。8.2施工组织与管理：分包单位应建立健全施工组织和管理体系，确保施工顺利进行。8.3工程材料与设备：分包单位应按照工程设计和合同约定，采购、租赁和使用合格的工程材料和设备。8.4施工质量与进度：分包单位应确保施工质量和进度满足合同约定及国家相关法律法规的要求。8.5现场管理：分包单位应加强施工现场的管理，确保施工安全和环保。第九条总包单位责任8.1工程设计与技术支持：总包单位应根据合同约定和国家相关法律法规，提供工程设计和技术支持。8.2施工现场管理与服务：总包单位应提供施工现场的管理和服务，确保分包单位顺利施工。8.3工程款的支付：总包单位应按照合同约定及时支付工程款。8.4工程变更与调整：因工程变更或调整导致的费用和工期变化，双方应协商解决。8.5法律法规及政策遵守：总包单位应遵守国家和地方的法律法规及政策。第十条违约责任9.1劳务分包单位的违约责任：分包单位未按合同约定完成工作或违反法律法规的，应承担违约责任。9.2总包单位的违约责任：总包单位未按合同约定支付工程款或提供支持的，应承担违约责任。9.3违约赔偿方式：违约方应按照双方约定和法律规定的形式进行赔偿。第十一条争议解决10.1争议解决方式：双方发生争议时，可先协商解决，协商不成的，可选择仲裁或诉讼解决。10.2仲裁机构：双方约定选定的仲裁机构。10.3诉讼管辖法院：双方约定的人民法院。第十二条合同的生效、变更与解除11.1合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更程序：合同变更应经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。11.3合同解除条件：合同解除应符合法律法规和双方约定。第十三条保密条款12.1保密内容：双方在合同执行过程中获得的对对方有利的商业秘密和技术秘密。12.2保密期限：根据双方约定和国家相关法律法规确定的保密期限。12.3泄露保密信息的责任：泄露保密信息的，泄露方应承担违约责任。第十四条合同的附件13.1附件清单：合同附件清单应详细列明附件名称、数量、规格等信息。13.2附件的有效性：附件经双方确认后，具有同等的法律效力。第十五条其他约定14.1合同双方的代表：双方应指定代表负责合同的履行和协调。14.2合同的书面形式：合同及其附件应以书面形式签订，并进行备案。14.3合同的修订与补充：合同的修订和补充应经双方协商一致，并以书面形式进行。14.4合同的终止条件：合同终止的条件应符合法律法规和双方约定。14.5合同的继承与转让：合同的继承和转让应符合法律法规和双方约定。14.6法律法规规定的其他事项：双方应遵守国家和地方法律法规规定的其他事项。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计文件详细要求：包含工程图纸、技术说明书、施工图等，用于指导施工的具体文件。附件二：分包单位资质证书详细要求：证明分包单位资质等级和施工能力的官方文件。附件三：劳务人员名单详细要求：列出参与施工的劳务人员姓名、身份证号码、岗位等信息。附件四：施工材料和设备清单详细要求：详细列出施工所需材料和设备的名称、型号、数量等信息。附件五：工程进度计划详细要求：明确工程的施工进度安排，包括各阶段的开始和结束时间。附件六：安全生产措施方案详细要求：列出施工过程中的安全措施和应急预案。附件七：环保措施方案详细要求：列出施工过程中的环保措施和污染防治措施。附件八：合同补充协议详细要求：对合同中未尽事宜进行补充和完善的协议。附件九：支付凭证详细要求：记录合同价款的支付情况，包括支付时间、金额等信息。附件十：验收报告详细要求：工程验收合格的正式报告，包含验收结果和验收合格证明。说明二：违约行为及责任认定：1.分包单位未按合同约定完成施工任务。2.分包单位使用不合格的材料和设备。3.分包单位未遵守安全生产和环保规定。4.总包单位未按时支付工程款。5.总包单位提供的设计和技术支持不符合要求。责任认定标准：1.分包单位违约：分包单位应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例说明：若分包单位未按合同约定完成工作，应支付迟延履行的违约金，并赔偿因此给总包单位造成的损失。2.总包单位违约：总包单位应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例说明：若总包单位未按时支付工程款，应支付迟延付款的违约金，并赔偿因此给分包单位造成的损失。说明三：法律名词及解释：1.劳务分包范围：指分包单位在合同约定范围内应完成的施工任务。2.工期：指合同约定的工程完成时间，