监理工程师之合同管理练习题(一)及答案

监理工程师之合同管理练习题(一)及答案

单选题（共60题）1、依据监理合同示范文本规定，监理业务暂停期限超过半年以上时，监理人解除合同的程序为()A.发出终止合同通知，通知到达后的第14天合同终止B.发出终止合同通知，如果14天内未得到答复，合同终止C.发出终止合同通知，如果14天内未得到答复，发出第二份终止合同通知，第二份通知发出后35天内没有答复，合同终止D.发出终止合同通知，如果14天内未得到答复，发出第二份终止合同通’知，第二份通知发出后42天内没有答复，合同终止【答案】D2、()是指具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。A.自然人B.法人C.法人的分支机构D.不具备法人资格的联营体【答案】B3、下列招标项目中，不能采用最低评标价法评标的是（）。A.施工招标B.材料招标C.设备招标D.设计招标【答案】D4、某材料采购招标项目，项目估算价为200万元，则投标保证金额不得超过（）万元。A.2B.4C.10D.80【答案】B5、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是()。A.承包人应向业主提交索赔意向通知B.承包人应向工程师提交索赔意向通知C.承包人提交索赔意向通知没有期限限制D.承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的丧失【答案】B6、根据《建设工程设计合同（示范文本）》规定，关于设计成果的说法，错误的是()A.设计概算不得超过合同约定的设计限额B.设计文件中不得采用未经有资质检测机构试验论证的新材料C.设计标准不得低于国家或行业规定的强制性标准D.设计标准不得高于国家或行业规定的强制性标准【答案】D7、建设工程勘察合同履行中，除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后（）天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察人。A.7B.14C.28D.30【答案】B8、(2016年真题)根据《建设工程勘察合同（示范文本）》，在有毒、有害等危险勘察现场作业需要看守时，应由（）安排人员负责安全保卫工作。A.发包人B.勘察人C.监理人D.项目施工单位【答案】A9、根据九部委设备采购合同的规定，以下有关设备采购合同中违约责任承担的说法，不正确的是（）。A.合同一方不履行合同义务，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任B.卖方支付迟延交货违约金，不能免除其继续交付合同设备的义务C.延迟交付设备金额每周为0.08%D.迟延付款违约金的最高限额为合同价格的10%【答案】C10、下列施工合同文件中，解释顺序优先的是()。A.中标通知书B.投标书C.施工合同专用条款D.规范【答案】A11、（2020年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，下列工程勘察合同组成文件中，优先解释顺序排在中标通知书之前的是（）。A.合同协议书B.专用合同条款C.勘察费用清单D.通用合同条款【答案】A12、材料采购招标中，投标报价与分项报价的合价不一致，应以（）为准。A.投标报价B.分项报价的合价C.评标委员会的意见D.应否决投标【答案】B13、设计施工总承包合同文件组成中，解释顺序在投标函及投标函附录条款之前的为()。A.投标函B.中标通知书C.专用条款D.承包人建议书【答案】B14、关于预付款担保的表述中，符合《标准施工合同》规定的是（）。A.预付款担保采用第三方保证的形式B.担保方式不得采用无条件担保的形式C.担保期限自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止D.担保金额尽管在预付款担保书内填写的数额与合同约定的预付款数额一致，但与履约担保不同，当发包人在工程进度款支付中已扣除部分预付款后，担保金额效力不变【答案】C15、设计施工总承包合同模式下，以下说法不正确的是（）。A.设计文件应由发包人向有关政府部门报送审查B.政府有关部门提出审查意见，发包人必须修改“发包人要求”文件，使之内容与政府审查意见一致C.如审查指出，发包人原要求与法律法规相抵触，发包人应重新提出“发包人要求”文件D.发包人应在审查同意承包人设计文件后7在内，向政府有关部门报送设计文件【答案】B16、个人健康问题记录不包括（）。A.周期性健康检查记录B.基本资料C.问题描述D.问题目录【答案】A17、材料设备采购招标中，划分采购合同包的原则是()A.符合采购资金的到位计划和周转计划，充分考虑计划实施的风险B.有利于吸引较多投标人参加竞争，降低价格，保证供货质量和时间C.充分考虑供货的市场价格浮动，减少价格波动对采购成本的影响D.全面考虑供货、仓储和运输能力，减少运输损耗，提高仓储能力【答案】B18、根据《标准施工招标文件》，评标委员会发现投标报价有算术错误时，错误的处理方式是（）。A.评标委员会可以按照一定的原则对投标报价进行修正B.对投标报价进行修正，修正价格需经投标人书面确认C.投标人不接受修正价格的，投标作废标处理D.要求投标人当场重新报价，按新报价评审【答案】D19、下列关于最低评标价法的说法中，正确的是()。A.以投标人的平均报价作为评标价B.以中标人的评标价作为中标价C.以报价最低的投标价为中标价D.以中标人的报价为中标价【答案】D20、关于电梯的表述，下列哪项是错误的？()A.电梯井道壁当采用砌体墙时厚度不应小于240mm，采用钢筋混凝土墙时厚度不应小于200mmB.电梯机房的门宽不应小于1200mmC.在电梯机房内当有两个不同平面的工作平台且高差大于0.5m时，应设楼梯或台阶及不小于0.9m高的安全防护栏杆D.不宜在电梯机房顶板上直接设置水箱，当电梯机房顶板为防水混凝土时，可以兼做水箱底板【答案】D21、根据九部委设备采购合同，合同设备的所有风险自（）起由卖方转移至买方。合同设备交付给买方之前的运输过程中所有的风险均由（）承担。A.签订合同买方B.签订合同卖方C.交付买方D.交付卖方【答案】D22、指定分包商条款的具体表现不包括（）。A.承包商对指定分包商的违约需承担责任B.招标文件中已说明了指定分包商的工作内容C.承包商有合法理由时，可以拒绝与雇主选定的具体分包单位签订指定分包合同D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理【答案】A23、个人健康问题记录不包括（）。A.周期性健康检查记录B.基本资料C.问题描述D.问题目录【答案】A24、在建设项目的选址和设计任务书己确定的情况下，建设项目是否能（），设计将起着决定作用。A.保证技术上先进和经济上合理B.保证质量上先进和经济上合理C.保证质量上先进和安全上合理D.保证技术上先进和安全上合理【答案】A25、永久工程的大型设备一般情况下由（）采购。A.供货人B.承包人C.监理人D.发包人【答案】D26、按照监理合同示范文本的规定，下列关于有异议的监理酬金支付的说法中，正确的是()A.按监理人要求的金额支付，异议部分与监理人协商后在下次支付中扣回B.无异议部分的酬金按时支付，有异议部分暂不支付C.本次不支付，监理人修改后并入下一次支付D.将支付通知书退回监理人，修改重新提交后再支付【答案】B27、设计施工总承包合同模式下，承包人的设计文件提交监理人后，为了不影响后续工作，自监理人收到承包人的设计文件之日起，对承包人的设计文件审查期限不超过()天。A.28B.21C.14D.7【答案】B28、施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是（）。A.工程本身的损害B.工程所需清理费用C.承包人的施工机械损坏D.因工程损害导致的第三方财产损失【答案】C29、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于隐蔽工程检验的说法中，不正确的是()。A.工程师与承包人共同检验B.工程师无故不参加验收，视为该隐蔽工程通过检验C.工程师未在检验记录上签字，承包人7日内不得进行工程隐蔽D.验收不合格，承包人应在工程师限定的时间内返工后重新报验【答案】C30、依据《担保法》，()担保方式只能由合同当事人本人提供担保。A.保证B.抵押C.质押D.定金【答案】D31、ECC合同中，主要选项条款中的（）适用于签订合同时价格已经确定的合同。A.标价合同B.目标合同C.补偿合同D.管理合同【答案】A32、除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。开箱检验由买卖双方共同进行，卖方派遣代表到场参加开箱检验的费用由（）承担。A.买卖双方平均B.卖方C.买方D.延迟到场的一方【答案】B33、根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的（）。A.2%B.3%C.5%D.10%【答案】A34、某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人()。A.可以采用直接委托方式发包B.可以自行招标，但应当备案C.可以自行招标，无需备案D.必须委托中介机构代理招标【答案】B35、项目经理作为施工单位的代理人，这种代理属于（）。A.法定代理B.职务代理C.指定代理D.委托代理【答案】D36、由评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标，后果是（）。A.否决其投标B.优先中标C.重新报价D.直接中标【答案】A37、某监理合同约定了通过仲裁解决争议的条款。若该监理合同无效，则关于合同解决方式的说法，正确的是()A.合同无效，因而约定仲裁解决争议的条款也无效B.合同无效，约定仲裁解决争议的条款仍有效C.诉讼解决合同争议D.合同无效后，应通过按先仲裁、后仲裁的程序解决争议【答案】B38、设计施工总承包合同中，下列事件发生后不能索赔利润的是（）。A.提供的基准资料错误B.异常恶劣的气候条件C.发包人原因造成质量不合格D.发包人违约解除合同【答案】B39、对投标人就招标文件提出的问题，招标人的正确处理方式有（）。A.澄清发送给每一位投标人，同时说明问题的来源B.召开投标预备会，并在会后将澄清发给每一位投标人C.对于规定时间后提出的澄清请求，招标人仍应回复D.澄清发出的时间距投标截止日期不足20天的，延长投标截止日期【答案】B40、施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应（）计算。A.按照报价单内类似工作的单价B.参照报价单内类似工作的单价C.如报价单内无类似工作的单价，按照设计单位提出的单价D.如报价单内无类似工作的单价，参照设计单位提出的单价【答案】B41、关于《标准施工招标文件》合同通用条款和专用条款的说法，正确的是（）。A.通用条款中适用于招标项目的条或款应在专用条款中体现B.专用条款需要补充细化的内容应与通用条款的条或款的序号一致C.通用条款可以根据工程实际由合同当事人协商调整D.专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款【答案】B42、某工程项目由于异常恶劣的气候条件，导致施工单位工期拖延且产生费用损失，则（）。A.工期可以顺延，但费用不予补偿B.工期可以顺延，可以补偿费用，不能补偿利润C.工期可以顺延，费用和补偿都可以补偿D.工期、费用、利润均不能补偿【答案】A43、建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，除法律有特殊规定外，作为合同成立的条件是（）。A.标的物交付B.当事人之间意思表示一致C.货款支付D.材料设备所有权转移【答案】B44、根据《标准施工合同》，表明合同终止的行为是（）。A.竣工验收合格B.工程移交C.竣工结算D.结清单生效【答案】D45、下列选项中不属于建设工程合同管理目标的是（）。A.发展和完善建筑市场B.普及相关法律知识，培养合同管理人才C.推进建筑领域的改革D.避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪【答案】B46、根据《标准施工合同》工程一切险的被保险人应是（）。A.发包人和监理人B.承包人和监理人C.承包人和分包人D.发包人和承包人【答案】D47、《简明标准施工招标文件》的适用对象是（）。A.设计和施工由同一承包人承担的工程B.总投资为9000万元的非政府投资工程C.工期为10个月的小型工程D.工期紧、技术难度大的工程【答案】C48、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，由于设计变更应给予承包人增加合同价款时，变更价款的支付时间为()之日。A.工程师发出设计变更通知B.承包人完成变更工程C.承包人提交变更追加合同价款报告D.最近一期工程进度款支付【答案】D49、根据《标准施工合同》，对于未达到必须招标规模或标准的项目，可由监理人在暂估价内直接确定价格的是()。A.临时设施B.建筑材料C.工程设备D.专业工程【答案】D50、发包人采购的建筑材料运抵施工现场，交由承包人保管前，应经过（）共同验收。A.发包人与监理人B.监理人与承包人C.发包人与承包人D.监理人与供货人【答案】B51、9部委联合颁发的适用于大型复杂工程项目的《标准施工招标文件》(2007年版)中包括（）。A.简明施工合同规范B.简明施工合同文本C.施工合同标准文本D.施工合同标准规范【答案】C52、通用条款规定的费用是指（）A.施工合同履行中发生的不计利润的合理开支B.施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项C.发包人对承包人履行合同支付的结算价D.承包人完成工程的实际成本【答案】A53、根据《标准材料采购招标文件》规定，初步评审分为形式评审、资格评审、响应性评审，其中形式评审的内容不包括（）。A.投标人名称B.投标内容C.投标文件格式D.联合体协议书【答案】B54、一般情况下由（）负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。A.发包人B.设备供应商C.承包人D.监理人【答案】C55、采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于项目管理机构评审内容的是（）。A.项目经理的任职资格B.施工方案与技术措施的合理性C.资源配置计划的合理性D.工程进度计划与措施的科学性和合理性【答案】A56、建设工程施工合同，施工组织设计完成后，承包人按专用条款的约定，将施工进度计划和施工方案说明报送（）审批。A.设计单位负责人B.勘察单位负责人C.总承包单位负责人D.监理人【答案】D57、某材料采购合同中约定了交货数量与订购数量之间允许的合理磅差。合同履行过程中，供货方实际交货数量多于订购数量，且超过了合理磅差界限。当采购方同意接收全部交货时，下列关于货款的说法中，正确的是()。A.按订购单价计算全部数量的货款B.按订购价格支付货款，多交货部分不再追加货款C.按交货数量减去合理磅差后的数量计算货款D.按交货数量加上合理磅差后的数量计算货款【答案】A58、施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是()A.工程本身的损害B.因工程损害导致的第三方财产损失C.承包人的施工机械损坏D.工程所需清理费用【答案】C59、某工程投标了建设工程一切险，在任何情况下保险的赔偿金额均不得超过（）。A.保险单明细表中对应列明的每次事故赔偿限额B.每次事故的损失金额C.承包商在合同中列明的金额D.相关法律法规规定的金额【答案】A60、（2019年真题）在施工招标程序中，发售招标文件后的下一个工作阶段是（）。A.踏勘现场B.召开投标预备会C.组建评标委员会D.递交投标文件【答案】A多选题（共45题）1、AIA系列合同条件主要用于私营的房屋建筑工程，该合同条件下确定了（）等不同类型的工程管理模式。A.传统模式B.CM模式C.设计一建造模式D.集成化管理模式E.Partnering管理模式【答案】ABCD2、设计施工总承包模式下，材料和工程设备费，一般按（）等阶段和专用条款约定的比例进行分解。A.订立采购合同B.设备制造完成C.进场验收合格D.安装就位E.工程竣工【答案】ACD3、保证合同的担保范围包括（）。A.主债权及利息B.债权人的间接损失C.违约金D.债权人实现债权的费用E.保证合同另有约定的财产损失【答案】ACD4、设计施工总承包合同模式下，承包人申请工程竣工应满足的条件包括()。A.合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求B.已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件C.已按监理人的要求编制了在质量保修期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划D.监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作E.监理人要求提交的竣工验收资料清单【答案】BD5、下列关于合同法律关系主体说法正确的有（）。A.合同法律关系主体是合同法律关系中权利的享有者和义务的承担者B.合同法律关系主体包括自然人、法人和其他组织C.自然人要成为合同法律关系的主体，就必须具有权利能力和行为能力D.自然人要具有权利能力，就必须履行法定手续E.根据自然人的年龄和精神健康状况，可以将自然人分为完全民事行为能力人、准民事行为能力人和无民事行为能力人【答案】AC6、（2020年真题）根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，材料采购支付的合同价款有（）。A.预付款B.交货款C.进度款D.验收款E.结清款【答案】AC7、根据《标准施工招标文件》的规定，（）情况，可以不再招标。A.重新招标后投标人仍少于3个B.重新招标后所有投标被否决C.发包方认为可以不招标的D.未提交投标保证金的E.未提交履约保证金的【答案】AB8、根据《招标投标法》，关于中标通知书的说法，正确的是（）A.由招标人发出中标通知书B.只有招标人才能确定中标人C.中标通知书对中标人具有法律效力D.中标通知书对招标人不具有法律效力E.中标通知书发出30日内签订合同【答案】AC9、根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，工程师对分包工程的管理职责有()。A.批准分包工程部位B.审查分包商资质C.协调分包工程的施工D.检查分包工程使用的材料E.参与计量分包人完成的永久工程【答案】BD10、根据《标准施工招标文件》，评标委员会对投标文件进行的形式评审内容有（）。A.投标文件格式B.投标函盖章签字C.投标保证金D.已标价工程量清单E.安全生产许可证【答案】AB11、材料设备采购招标投标管理中，批次标包划分时主要考虑的因素有（）。A.资金计划B.有利于投标竞争C.报价的高低D.完善的质量保证体系E.市场供应和价格变动【答案】AB12、根据《标准材料采购合同》的规定，若合同约定了合同材料的最低质量标准，且合同材料经检验达到了合同约定的最低质量标准的，视为合同材料符合质量标准，买方应验收合同材料，卖方应（）。A.按正常价格支付合同价款B.减价支付合同价款C.向买方支付补偿金D.向买方支付利息E.解除合同【答案】BC13、关于保证方式的说法，正确的有（）。A.保证方式有一般保证和连带责任保证B.当事人没有约定保证方式，则为一般保证C.当事人没有约定保证方式，则为连带责任保证D.一般保证是指债务人没有按约定履行债务时，债权人可直接要求保证人履行E.一般保证是指债权人必须首先要求债务人履行【答案】ABC14、根据《标准施工合同》，监理人在工程施工准备阶段的职责有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.审查施工质量管理体系B.组织论证专项施工方案C.审查施工环境保护措施D.组织测设施工控制网E.审查施工进度计划【答案】AC15、根据自然人的年龄和精神健康状况，可以将自然人分为（）。A.高等民事行为能力人B.中等民事行为能力人C.限制民事行为能力人D.完全民事行为能力人E.无民事行为能力人【答案】CD16、下列关于抵押期间抵押人转让抵押物的说法正确的是（）。A.未经抵押权人同意，不得转让抵押财产B.即便受让人代为清偿债务，仍需征得抵押权人的同意C.转让所得的价款应当向抵押权人提前清偿债务或者提存D.转让的价款超过债权数额的部分归债务人所有E.转让的价款不足部分由抵押人清偿【答案】AC17、施工合同当事人是（）A.发包人B.监理人C.承包人D.分包人E.勘察人【答案】AC18、下列主体中，可以作为合同法律关系主体的有（）。A.政府机关B.农村集体经济组织C.企业销售部门D.事业单位E.企业法定代表人【答案】ABD19、施工阶段承包人提出索赔要求包括（）。A.承包人根据合同认为有权得到追加付款和(或)延长工期时，应按规定程序向发包人提出索赔B.承包人应在引起索赔事件发生后的56d内。向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由C.在索赔事件影响结束后的28d内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书D.承包人应在发出索赔意向通知书后28d内，向监理人递交正式的索赔通知书E.对于具有持续影响的索赔事件，承包人应按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数【答案】ACD20、基于计算机和互联网技术的线上合同管理系统是实现（）的重要手段。A.信息共享B.协同工作C.过程控制D.实时管理E.安全管理【答案】ABCD21、大型设备招标采购的投标报价或评标价中，属于伴随服务费用的有（）。A.出厂前的质量检验费B.运输中破损的修理费C.现场试运行费D.保修期内的维护、修理费E.运行、管理和维修人员培训费【答案】CD22、下列情况中，()的合同属于效力待定合同。A.无处分权人处分他人财产B.以胁迫手段订立C.因重大误解订立D.限制民事行为能力人订立E.表见代理人订立【答案】AD23、根据《标准施工合同》，暂列金额的主要特点有()。A.用于支付签订协议书时尚未确定的项目款项B.用于支付签订协议书时不可预见的变更费用C.不能用于计日工支付D.属于签约合同价的一部分E.承包人不一定能全部获得约定的暂列金额【答案】ABD24、标准施工合同的组成包括（）。A.前附表B.通用条款C.专用条款D.正文E.签订合同时采用的合同附件格式【答案】BC25、根据《标准施工合同》，关于监理人的地位和职责的说法，正确的有()。A.监理人是受发包人聘请的合同履行管理人B.监理人是施工合同履行中独立的第三方C.监理人在授权范围内独立开展工作D.监理人具有施工合同管理所有事项的决定权E.监理人有对承包人进行施工管理的指示权【答案】AC26、发包人和承包人在履行合同中发生争议后提请争议评审组评审，下列说法不正确的是（）。A.发包人负责组建争议评审组B.在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的决定执行C.争议评审组作出的评审意见具有强制约束力D.由争议评审组拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件E.争议评审过程中，争议双方可以争取友好协商解决争议【答案】ABCD27、关于民事代理的说法，正确的有（）A.代理人必须在代理范围内实施代理行为B.代理人只能依照被代理人的意志实施代理行为C.代理人以自己的名义实施代理行为D.被代理人对代理人的代理行为承担责任E.被代理人对代理人不当代理行为不承担责任【答案】AD28、对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程如（），必须编制专项施工方案，并应组织专家论证、审查。A.深基坑工程B.地下暗挖工程C.高大模板工程D.高空作业工程E.深水作业工程【答案】ABC29、合同评审主要包括下列内容（）A.合法性、合规性评审B.合理性、可行性评审C.合同严密性、完整性评审D.合同强制性，综合性评审E.合同风险评估【答案】ABC30、根据《招标投标法》，下列项目中，必须进行施工招标的有()A.某高速公路5km长的施工段B.联合国教科文组织援助的某资源保护建设项目C.施工企业自筹自建办公楼D.某公立三甲医院新院区项目E.需要采用专有技术的施工项目【答案】ABD31、在设计合同的履行期内，发包人可能发生的违约行为包括（）。A.审查工作的延误B.侵犯设计人的知识产权C.拒绝支付设计人设计费D.设计错误E.延误提供设计文件【答案】ABC32、关于建设工程设备采购合同中的开箱检验，说法不正确的是（）。A.开箱检验包括对合同设备数量、质量及外观的检验B.买方承担卖方代表到场参加开箱检验的费用C.如果开箱检验时合同设备外包装与交货时不一致且出现很可能导致合同设备短缺或损坏的包装破损，则检验中发现的合同设备与合同约定不符的情形，由卖方负责D.开箱检验的检验结果不得对抗此后发现的合同设备质量问题E.如开箱检验合格，则卖方不再承担包括合同设备质量在内的任何义务或责任【答案】ABC33、发生暂停施工的紧急情况时，承包人、监理人的行为不正确的是（）。A.承包人不得先行暂停施工B.承包人应及时提出暂停施工的书面请求，等待监理人指示C.监理人应在接到书面请求后12小时内予以答复D.监理人逾期未答复视为拒绝E.暂停施工期间由承包人负责妥善保护工程并提供安全保障【答案】ABCD34、如投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程因保险事件损害时正确做法（）。A.保险公司按投保的保险金额所占百分比赔偿实际损失B.损失赔偿的不足部分由保险事件的投保责任方负责补偿C.永久工程损失赔偿的不足部分由发包人承担D.已完工工程损失不足部分由承包人承担E.临时工程损失由发包人承担【答案】AC35、根据NEC《工程施工合同》，关于合同风险预警机制“早期警告”的说法，正确的有（）。A.项目经理遇有风险事件可以向对方发出早期警告B.承包商可以提出召开早期警告会议C.承包商负责记录早期警告会议建议或决定D.雇主主持早期警告会议E.地方行政机关代表可以受邀参加早期警告会议【相关知识点新教材已删除】【答案】AB36、《标准设计施工总承包招标文件》中的价格清单，包括（）。A.勘察设计费清单B.管理人员清单C.建筑安装工程费清单D