2024年建设工程总包分包安全责任协议

2024年建设工程总包分包安全责任协议本合同目录一览1.总则1.1定义与解释1.2适用法律1.3合同文件的优先顺序1.4词语的含义2.分包工程概况2.1分包工程的范围与内容2.2分包工程的目标与要求2.3分包工程的施工地点与工期3.安全责任与义务3.1分包商的安全责任3.2总包商的安全责任3.3安全管理制度与措施3.4安全事故的处理4.安全技术交底与培训4.1技术交底的要求与程序4.2安全培训的内容与方式4.3安全技术文件的提供与使用5.安全检查与监督5.1安全检查的频率与内容5.2监督的方式与责任5.3安全问题的整改与复查6.安全防护设施与个人防护装备6.1安全防护设施的设置与维护6.2个人防护装备的配备与使用7.信息安全与保密7.1信息安全的要求与措施7.2保密信息的范围与期限8.违约责任8.1分包商的违约行为8.2总包商的违约行为8.3违约责任的承担方式9.争议解决9.1争议的解决方式9.2仲裁地点与机构9.3仲裁裁决的承认与执行10.合同的变更与解除10.1合同变更的条件与程序10.2合同解除的条件与后果11.合同的终止与失效11.1合同终止的条件11.2合同失效的后果12.一般条款12.1合同的效力12.2合同的转让12.3合同的附件13.附录13.1分包工程的安全管理计划13.2安全技术交底记录13.3安全培训记录14.签字盖章页14.1分包商代表签字14.2总包商代表签字14.3双方盖章第一部分：合同如下：第一条总则1.1定义与解释本协议是指由甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方向甲方承担分包工程的施工安全责任所达成的协议。1.2适用法律本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。1.3合同文件的优先顺序本协议的附件以及甲乙双方签署的所有补充协议、修正案和其他文件构成本协议的一部分，与本协议具有同等法律效力，如有冲突，以本协议为准。1.4词语的含义（1）甲方：指与乙方签订合同的建设单位或者项目总承包单位。（2）乙方：指与甲方签订合同的工程分包单位。（3）分包工程：指甲方将其承担的工程的一部分或者全部，按照合同约定分包给乙方施工的工程。（4）安全事故：指在分包工程施工过程中，因乙方原因导致的人员伤亡、财产损失或者其他对社会、环境造成严重影响的事件。第二条分包工程概况2.1分包工程的范围与内容乙方承担的分包工程范围和内容具体详见附件一。2.2分包工程的目标与要求乙方应按照甲方的要求，完成分包工程的施工，并达到甲方提出的质量、安全、进度等目标和要求。2.3分包工程的施工地点与工期分包工程的施工地点位于____，工期自____年__月__日起至____年__月__日止。第三条安全责任与义务3.1分包商的安全责任乙方必须遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和标准，严格按照甲方的安全生产管理制度进行施工。乙方应对其施工过程中的安全生产负全责，包括但不限于工人的安全培训、施工现场的安全防护、安全事故的应急处理等。乙方应对其分包工程中的所有施工人员进行安全教育和培训，确保其了解并遵守安全生产的规定。乙方应按照甲方的要求，定期进行安全检查和整改，确保施工过程中的安全生产。3.2总包商的安全责任甲方应对其提供的施工图纸、施工方案、施工工艺等资料的准确性和合法性负责，并保证其与乙方分包的工程相关的部分符合安全生产的要求。甲方应对乙方施工过程中的安全生产进行监督管理，包括但不限于对乙方的安全生产制度、安全生产设施、安全生产操作等进行检查和指导。甲方应对乙方施工过程中的安全事故进行应急处理，并按照法律法规的规定及时报告相关部门。3.3安全管理制度与措施乙方应制定完善的安全生产管理制度，包括但不限于安全生产责任制度、安全生产操作规程、安全生产教育培训制度等，并报甲方备案。乙方应采取必要的安全措施，包括但不限于施工现场的安全防护设施的设置、施工机械和设备的安全检查和维护、施工现场的安全标志的设置等，确保施工过程中的安全生产。3.4安全事故的处理乙方发生安全事故的，应立即启动应急预案，组织救援，并及时报告甲方和相关部门。乙方应对安全事故进行调查和处理，查明事故原因，采取措施防止事故再次发生，并报甲方备案。甲方应对乙方的事故处理工作进行监督和指导，并协助乙方做好事故的善后工作。第四条安全技术交底与培训4.1技术交底的要求与程序乙方在分包工程的施工前，应按照甲方的要求进行技术交底，明确施工过程中的安全生产要求和技术要求。技术交底应由甲方或者甲方指定的专业人员进行，乙方应派员参加。4.2安全培训的内容与方式乙方应对其施工人员进行安全培训，培训内容应包括但不限于安全生产法律法规、安全生产知识、施工操作规程等。安全培训可以采取集中培训、现场培训、远程培训等方式进行。4.3安全技术文件的提供与使用甲方应向乙方提供施工图纸、施工方案、施工工艺等有关安全生产的技术文件，并保证其准确性和合法性。乙方应按照甲方的要求，使用安全技术文件进行施工，并妥善保管。第五条安全检查与监督5.1安全检查的频率与内容甲方应按照合同约定对乙方施工过程中的安全生产进行定期检查，包括但不限于施工现场的安全设施、施工机械和设备的安全状况、施工现场的安全管理等。乙方应配合甲方进行安全检查，并对甲方提出的安全问题进行整改。5.2监督的方式与责任甲方应通过现场监督、查阅资料、定期第八条违约责任8.1分包商的违约行为乙方违反本协议的约定，导致分包工程无法按照约定的质量、安全、进度等目标和要求完成的，乙方应承担违约责任。乙方未按照约定履行安全生产义务，造成安全事故的，乙方应承担相应的法律责任。8.2总包商的违约行为甲方违反本协议的约定，导致乙方无法按照约定的质量、安全、进度等目标和要求完成分包工程的，甲方应承担违约责任。甲方未按照约定履行安全生产监督管理义务，造成安全事故的，甲方应承担相应的法律责任。8.3违约责任的承担方式违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、承担延长工期等。具体违约责任的方式和金额按照甲乙双方的约定和法律法规的规定执行。第九条争议解决9.1争议的解决方式双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁地点与机构双方同意将争议提交至__________仲裁委员会进行仲裁，仲裁地点为__________。9.3仲裁裁决的承认与执行双方均应遵守仲裁裁决，不得提出任何异议。仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。第十条合同的变更与解除10.1合同变更的条件与程序甲乙双方同意，本协议的变更应采用书面形式，经双方协商一致并签署书面协议生效。10.2合同解除的条件与后果在合同履行过程中，如因不可抗力等法律规定的原因导致合同无法继续履行的，双方可以协商解除合同。合同解除后，乙方应按照甲方的要求做好工程收尾工作，并承担相应的违约责任。第十一条合同的终止与失效11.1合同终止的条件本协议在下列条件之一出现时终止：（1）分包工程全部完成，并经甲方验收合格；（2）双方协商一致解除合同；（3）依法应当终止的其他情形。11.2合同失效的后果本协议终止或失效后，乙方应按照甲方的要求做好工程收尾工作，并承担相应的违约责任。双方应互相协助，做好合同终止或失效后的相关工作。第十二条一般条款12.1合同的效力本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。12.2合同的转让未经对方同意，任何一方不得将本协议的权利和义务全部或部分转让给第三方。12.3合同的附件本协议的附件构成本协议的一部分，与本协议具有同等法律效力。第十三条附录13.1分包工程的安全管理计划乙方应制定分包工程的安全管理计划，并提交甲方备案。安全管理计划应包括但不限于安全生产目标、安全生产管理制度、安全生产措施等。13.2安全技术交底记录乙方应按照甲方的要求，进行安全技术交底，并保存安全技术交底记录。13.3安全培训记录乙方应按照甲方的要求，对施工人员进行安全培训，并保存安全培训记录。第十四条签字盖章页14.1分包商代表签字分包商代表（签字）：14.2总包商代表签字总包商代表（签字）：14.3双方盖章（盖章）：签订日期：____年__月__日第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：分包工程范围与内容详细说明详细列举分包工程的各项工作内容、工程量以及施工要求等。2.附件二：分包工程安全管理计划包括分包工程的安全目标、安全管理制度、安全措施、应急预案等。3.附件三：安全技术交底记录记录安全技术交底的时间、地点、参与人员、交底内容等。4.附件四：安全培训记录记录施工人员的安全培训时间、地点、内容、参与人员等。5.附件五：施工图纸提供分包工程的详细施工图纸，包括平面图、立面图、剖面图等。6.附件六：施工方案与工艺详细说明分包工程的施工方案、施工工艺以及质量要求等。7.附件七：工程量清单与报价单列出分包工程的工程量清单，并提供详细的报价单。8.附件八：安全生产设施设置标准详细规定分包工程施工现场的安全防护设施的设置标准和要求。9.附件九：个人防护装备配备标准规定施工人员应配备的个人防护装备的种类、数量和要求。10.附件十：信息安全保密协议详细说明分包工程涉及的信息安全的保密要求和措施。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照约定履行安全生产义务，造成安全事故的，乙方应承担相应的法律责任。示例：乙方在施工过程中，未按照规定设置安全防护设施，导致施工现场发生安全事故，乙方需承担相应的法律责任。2.乙方未按照约定的质量、安全、进度等目标和要求完成分包工程的，乙方应承担违约责任。示例：乙方在施工过程中，未能按照约定的质量标准完成施工，导致工程质量不达标，乙方需承担违约责任。3.甲方未按照约定提供施工图纸、施工方案等资料，或者提供的资料不符合要求的，甲方应承担违约责任。示例：甲方提供的施工图纸存在错误，导致乙方施工过程中出现质量问题，甲方需承担违约责任。4.甲方未按照约定履行安全生产监督管理义务，造成安全事故的，甲方应承担相应的法律责任。示例：甲方在施工现场发现安全隐患，但未及时要求乙方整改，导致安全事故发生，甲方需承担相应的法律责任。说明三：法律名词及解释：1.安全生产：指在生产过程中，为防止人身伤亡、财产损失和环境污染等事故的发生，采取的一系列措施和制度。2.分包工程：指建设单位或者总承包单位将其承担的工程的一部分或者全部，按照合同约定分包给其他单位或个人施工的行为。3.总包商