施工管理及安全施工协议范本

施工管理及安全施工协议范本甲方：______________（建设单位）

乙方：______________（施工单位）

为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务和责任，保证施工的顺利进行，双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，本着自愿、平等、公正的原则，就本工程施工等有关事宜达成如下协议：

一、工程名称及地点

工程名称：______________

工程地点：______________

二、施工范围

本协议施工范围包括但不限于以下工作：

1.施工图纸范围内的全部土建工程；

2.施工图纸范围内的给排水工程；

3.施工图纸范围内的电气工程；

4.施工现场的临时设施；

5.甲方指定的其他工程。

三、协议双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

1.甲方负责施工现场的协调工作，确保乙方施工顺利进行；

2.甲方按照施工图纸要求对乙方进行技术交底，确保乙方按照设计要求进行施工；

3.甲方按照合同约定支付工程款。

（二）乙方权利与义务

1.乙方应按照施工图纸及甲方技术交底要求进行施工，确保工程质量；

2.乙方应按照合同约定工期完成施工任务；

3.乙方应遵守施工现场的各项管理规定，确保施工现场安全；

4.乙方应保护甲方财产，不得损坏施工现场及周边环境；

5.乙方应按照合同约定向甲方支付工程款。

四、安全施工与文明施工要求

（一）安全要求

1.乙方应遵守国家法律法规和有关安全操作规程进行施工，确保施工现场及周边环境安全；

2.乙方应按照甲方要求佩戴安全防护用品；

3.乙方不得在施工现场从事违法活动，不得发生斗殴事件；

4.如因乙方原因导致安全事故，由乙方承担全部责任。

（二）文明施工要求

1.乙方应按照甲方要求布置施工现场，确保施工现场整洁有序；

2.乙方应合理安排施工人员，确保施工现场秩序良好；

3.乙方应保护甲方财产，不得随意损坏；

4.乙方应按照规定时间完成施工任务，不得影响甲方正常工作。

五、协议期限及工程款支付方式

（一）协议期限

本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。

（二）工程款支付方式

1.工程进度款支付：甲方按照乙方实际完成工程量的一定比例支付工程进度款，具体比例为：每月工程进度款的支付比例不超过当月完成工作量的50%，具体金额按照双方确认的实际完成工作量结算；

2.工程竣工验收合格后，甲方在十个工作日内完成工程结算审核工作，并在五个工作日内支付剩余工程款。如甲方未按期支付工程款，每逾期一天按照合同总金额的千分之五支付违约金。如因乙方原因导致工程未能按时竣工验收合格，也应当按照合同总金额的千分之五支付违约金。

3.工程款支付方式为银行转账或支票。双方应当妥善保管相关凭证，以便于日后核对。

六、违约责任及解决争议的方式

（一）违约责任：如一方违反本协议约定内容，应当承担违约责任并赔偿由此给对方造成的损失。具体包括：违约金、实际损失、诉讼费、律师费等费用。如因违约导致对方解除合同或提前解除合同的，违约方应当承担相应的法律责任。

（二）解决争议的方式：本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商无果的，可以向人民法院提起诉讼解决争议。双方应当遵守法律程序，不得采取过激行为或采取违反法律的行动解决争议。双方应当遵守法庭的各项规定，维护法庭的公正和权威。在诉讼过程中，双方应当积极配合法庭工作，提供必要的证据和材料，确保案件的公正和准确。在执行判决的过程中，双方应当积极履行判决结果，不得采取任何违反判决的行为。如一方拒不履行判决结果或执行判决过程中出现其他违法行为，另一方有权向法院申请强制执行判决结果。在处理争议的过程中，双方应当保持冷静和理性，通过协商和调解解决争议，避免任何形式的暴力冲突和破坏行为。如因争议导致双方合作关系破裂的，违约方应当承担相应的法律责任和经济赔偿责任。