范文建筑工程施工居间合同2024年

范文建筑工程施工居间合同2024年合同目录第一章：合同总则1.1合同目的与适用范围1.2合同的法律依据1.3合同的解释原则第二章：合同主体2.1甲方（委托方）信息2.2乙方（居间方）信息2.3丙方（施工方）信息第三章：居间服务内容3.1居间服务定义3.2居间服务的具体范围3.3居间服务的实施方式第四章：居间服务费用4.1居间服务费用的计算方式4.2居间服务费用的支付条件4.3居间服务费用的支付时间第五章：甲方的权利与义务5.1甲方的权利概述5.2甲方的义务概述5.3甲方对居间服务的监督第六章：乙方的权利与义务6.1乙方的权利概述6.2乙方的义务概述6.3乙方对施工方的协调与管理第七章：丙方的权利与义务7.1丙方的权利概述7.2丙方的义务概述7.3丙方对施工质量的保证第八章：施工项目的质量要求8.1施工质量标准8.2施工质量的监督与检查8.3施工质量的验收程序第九章：施工项目的进度管理9.1施工进度的计划与安排9.2施工进度的监控与调整9.3施工进度的延误处理第十章：风险与责任10.1风险的识别与分担10.2违约责任的界定10.3不可抗力条款第十一章：合同变更与解除11.1合同变更的条件与程序11.2合同解除的条件11.3解除后的权利义务第十二章：合同争议解决12.1争议解决机制12.2协商解决原则12.3仲裁或诉讼程序第十三章：合同的生效与终止13.1合同的生效条件13.2合同的终止条件13.3终止后的处理第十四章：合同签订与附件14.1签订方信息14.2签订时间与地点14.3合同附件清单以上为范文建筑工程施工居间合同的目录，共十四章，涵盖了合同的各个方面，确保合同的完整性和可执行性。第一章：合同总则1.1合同目的与适用范围本合同旨在明确甲乙丙三方在建筑工程施工项目中的居间合作关系，以及各自的权利和义务。1.2合同的法律依据本合同的订立、执行、解释及争议解决，均适用中华人民共和国相关法律法规。1.3合同的解释原则合同条款应按照公平、诚信的原则进行解释，确保各方利益的平衡。第二章：合同主体2.1甲方（委托方）信息甲方为委托居间服务的一方，其全称、地址、法定代表人等信息应详细列明。2.2乙方（居间方）信息乙方为提供居间服务的一方，其全称、地址、法定代表人等信息应详细列明。2.3丙方（施工方）信息丙方为实际承担施工任务的一方，其全称、地址、法定代表人等信息应详细列明。第三章：居间服务内容3.1居间服务定义居间服务是指乙方为甲方和丙方提供联系、协调、沟通等服务，以促成施工合同的签订。3.2居间服务的具体范围乙方应提供的居间服务包括但不限于施工信息的提供、施工合同的协商、施工过程中的协调等。3.3居间服务的实施方式乙方应根据甲方和丙方的需求，采取有效的方式实施居间服务。第四章：居间服务费用4.1居间服务费用的计算方式居间服务费用应根据服务内容、工作量等因素合理计算。4.2居间服务费用的支付条件甲方应在居间服务完成后，且施工合同签订之日起______天内支付居间服务费用。4.3居间服务费用的支付时间具体的支付时间点应根据居间服务的完成情况和施工合同的具体条款确定。第五章：甲方的权利与义务5.1甲方的权利概述甲方有权获得乙方提供的居间服务，并有权监督乙方的服务质量。5.2甲方的义务概述甲方有义务按时支付居间服务费用，并提供必要的协助和信息。5.3甲方对居间服务的监督甲方应定期检查乙方的居间服务工作，确保服务质量。第六章：乙方的权利与义务6.1乙方的权利概述乙方有权获得甲方支付的居间服务费用，并有权要求甲方提供必要的协助。6.2乙方的义务概述乙方有义务按照合同约定提供居间服务，并保证服务的质量和效率。6.3乙方对施工方的协调与管理乙方应负责协调甲方和丙方之间的关系，确保施工合同的顺利执行。第七章：丙方的权利与义务7.1丙方的权利概述丙方有权在乙方的协调下，与甲方签订施工合同，并按照合同约定获得报酬。7.2丙方的义务概述丙方有义务按照施工合同的约定完成施工任务，并保证施工质量。7.3丙方对施工质量的保证丙方应采取一切必要措施，确保施工质量符合国家和行业的标准。以上为范文建筑工程施工居间合同前七章的详细内容，涵盖了合同的基本框架、各方的权利义务、居间服务内容、居间服务费用等关键要素。合同条款应根据实际情况进行适当调整，以确保合同的合法性、合理性和可执行性。第八章：施工项目的质量要求8.1施工质量标准施工项目应符合国家及行业规定的质量标准，包括但不限于材料标准、施工工艺标准等。8.2施工质量的监督与检查甲方有权对施工质量进行监督和检查，乙方应协助甲方进行此项工作。8.3施工质量的验收程序施工完成后，应按照合同约定的程序进行质量验收，验收合格后方可进行后续工作。8.3.1验收标准明确施工质量的验收标准，包括外观、结构、功能等方面的具体要求。8.3.2验收流程详细规定施工质量验收的流程，包括申请、检查、记录、反馈等步骤。第九章：施工项目的进度管理9.1施工进度的计划与安排丙方应根据合同要求，制定详细的施工进度计划，并报甲方和乙方审核。9.2施工进度的监控与调整甲方和乙方有权对施工进度进行监控，如有必要，可要求丙方进行调整。9.3施工进度的延误处理如施工进度出现延误，丙方应及时通知甲方和乙方，并提出解决方案。9.3.1延误原因分析对施工进度延误的原因进行分析，明确责任归属。9.3.2延误补救措施提出具体的延误补救措施，包括增加人力、调整工序等。第十章：风险与责任10.1风险的识别与分担合同各方应共同识别项目风险，并根据实际情况分担相应的风险。10.2违约责任的界定明确违约责任的界定，包括违约行为的定义、违约责任的承担等。10.3不可抗力条款对不可抗力的定义、发生不可抗力时的通知义务、不可抗力对合同履行的影响等进行规定。10.3.1不可抗力的通知一方因不可抗力不能履行合同时，应及时通知其他各方，并提供证明。10.3.2不可抗力的处理对不可抗力发生后的处理方式进行规定，包括合同的变更、解除等。第十一章：合同变更与解除11.1合同变更的条件与程序合同一经签订，未经各方协商一致，不得擅自变更合同内容。11.2合同解除的条件明确合同解除的条件，如严重违约、合同目的无法实现等。11.3解除后的权利义务合同解除后，各方应根据实际情况和法律规定，妥善处理未尽事宜。11.3.1权利义务的清算对合同解除后各方的权利义务进行清算，包括费用结算、资料返还等。11.3.2合同解除的通知明确合同解除的通知方式，包括通知的内容、方式、时间等。第十二章：合同争议解决12.1争议解决机制合同各方在发生争议时，应首先通过协商解决。12.2协商解决原则协商应本着公平、合理的原则进行，尽量达成双方都能接受的解决方案。12.3仲裁或诉讼程序如协商不成，各方可提交至______仲裁委员会进行仲裁，或向______人民法院提起诉讼。12.3.1仲裁机构的选择明确选择的仲裁机构，包括机构名称、仲裁规则等。12.3.2诉讼管辖法院明确诉讼管辖的法院，包括法院名称、地址等。第十三章：合同的生效与终止13.1合同的生效条件本合同自各方签字盖章之日起生效。13.2合同的终止条件明确合同终止的条件，包括履行完毕、协商解除、依法解除等。13.3终止后的处理合同终止后，各方应根据实际情况和法律规定，妥善处理后续事宜。13.3.1终止后的费用结算对合同终止后的费用结算进行规定，包括已完工程的结算、未完工程的处理等。13.3.2终止后的资料移交明确合同终止后，相关资料的移交事宜，包括施工记录、图纸等。第十四章：合同签订与附件14.1签订方信息甲方（全称）：______乙方（居间方全称）：______丙方（施工方全称）：______14.2签订时间与地点签订时间：______签订地点：______14.3合同附件清单附件一：施工项目的质量标准文件附件二：施工进度计划表附件三：风险评估报告附件四：合同变更和解除协议书附件五：其他相关文件或资料以上为范文建筑工程施工居间合同后七章的详细内容，涵盖了施工项目的质量要求、进度管理、风险与责任、合同变更与解除、争议解决、合同的生效与终止以及合同签订与附件等关键要素。合同条款应根据实际情况进行适当调整，以确保合同的合法性、合理性和可执行性。多方为主导时的，附件条款及说明在建筑工程施工居间合同中，当存在多方参与时，附件条款的设置对于确保合同的透明度、明确性和可执行性至关重要。以下是针对多方主导情况下的附件条款及说明：一、附件列表：附件一：施工项目的质量标准文件附件二：施工进度计划表附件三：风险评估报告附件四：合同变更和解除协议书附件五：施工安全规范附件六：环境保护措施附件七：财务管理规定附件八：项目监督和评估机制附件九：培训与技术支持计划附件十：争议解决机制细则二、附件内容及说明：附件一：施工项目的质量标准文件描述：详细列出施工项目应遵循的质量标准和验收标准。说明：确保施工质量符合国家和行业标准，为质量验收提供依据。附件二：施工进度计划表描述：施工进度的详细计划，包括各阶段的起止时间、关键节点等。说明：为监控施工进度提供时间表，确保项目按计划进行。附件三：风险评估报告描述：对施工过程中可能遇到的风险进行评估，并提出预防和应对措施。说明：帮助各方了解潜在风险，采取相应措施减少损失。附件四：合同变更和解除协议书描述：规定合同变更和解除的条件、程序和后果。说明：为合同的灵活性和严肃性提供法律依据。附件五：施工安全规范描述：制定施工过程中的安全操作规程和事故预防措施。说明：保障施工人员安全，减少安全事故的发生。附件六：环境保护措施描述：施工过程中应采取的环境保护措施，减少对环境的影响。说明：提升项目的环境友好性，符合可持续发展的要求。附件七：财务管理规定描述：明确项目资金的管理和使用规则，包括预算控制、费用报销等。说明：确保资金使用的透明性和合理性，防止财务纠纷。附件八：项目监督和评估机制描述：设立项目监督和评估机制，定期对项目进展和质量进行评估。说明：及时发现问题并进行调整，保证项目目标的实现。附件九：培训与技术支持计划描述：为确保项目顺利进行，提供必要的培训和技术支持计划。说明：提升参与方的专业能力，促进项目的高效实施。附件十：争议解决机制细则描述：详细规定合同争议的解决流程，包括协商、调解、仲裁或诉讼等。说明：维护各方的合法权益，促进合作关系的和谐稳定。三、违约行为及认定：违约行为包括但不限于未按合同约定时间完成施工任务、提供的施工服务不符合质量标准、未遵守施工安全规范等。违约行为的认定应由合同各方根据实际情况和合同条款进行判断，并提供相应的证据。四、法律名词及解释：不可抗力：指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。协商：指合同各方在争议发生时，通过友好沟通寻求解决方案的过程。调解：指第三方介入，协助合同各方解决争议的过程。仲裁：指将争议提交至仲裁机构，由仲裁员根据合同条款和法律规定作出裁决的过程。诉讼：指合同各方将争议提交至法院，由法院依法作出判决的过程。五、合同的生效条件、变更与解除程序及合同终止后的相关事宜：合同自各方签字盖章之日起生效。合同的变更需经各方协商一致，并以书面形式确认。合同的解除应依据附件四的规定进行。合同终止后，各方应根据实际情况和法律规定，妥善处理未尽事宜，包括但不限于财务结算、责任追究等。六、所有应用场景：本合同适用于建筑工程施工项目的全过程，包括但不限于项目筹备、施工实施、质量监督、进度管理、风险控制、合同执行监督、财务管理、环境保护、争议解决等各个环节。合同条款旨在为各方提供一个公平、合理、高效的合作框架，确保项目的顺利进行和成功实施。附件及其他补充说明一、附件列表：附件一：施工项目的质量标准文件附件二：施工进度计划表附件三：风险评估报告附件四：合同变更和解除协议书附件五：施工安全规范附件六：环境保护措施附件七：财务管理规定附件八：项目监督和评估机制附件九：培训与技术支持计划附件十：争议解决机制细则二、违约行为及认定：违约行为包括但不限于未按合同约定完成施工任务、施工质量不符合标准、违反施工安全规范等。违约行为的认定应由合同各方根据合同条款和实际发生的情况，通过书面形式确认，并提供必要的证据。三、法律名词及解释：不可抗力：指合同各方无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、战争等。协商：指合同各方在争议发生时，通过友好沟通寻求解决方案的过程。调解：指第三方介入，协助合同各方解决争议的过程。仲裁：指将争议提交至仲裁机构，由仲裁员根据合同条款和法律规定作出裁决的过程。诉讼：指合同各方将争议提交至法院，由法院依法作出判决的过程。四、规定合同的争议解决机制，包括协商、调解、仲裁或诉讼等程序：合同各方在发生争议时，应首先通过协商解决。若协商未能解决，可寻求第三方调解。调解不成时，各方可依据附件十的规定，选择仲裁或诉讼作为最终解决争议的方式。五、明确合同的生效条件、变更与解除程序及合同终止后的相关事宜：合同自各方签字盖章之日起生效。合同的变更需经各方协商一致，并以书面形式确认。合同的解除应依据附件四的规定进行。合同终