2024年建设工程施工合同小型文本

2024年建设工程施工合同小型文本合同目录第一章：总则1.1合同目的1.2适用范围1.3定义与解释第二章：合同主体2.1甲方（发包方）信息2.2乙方（承包方）信息2.3双方权利与义务第三章：工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程内容第四章：合同价款与支付4.1合同价款4.2预付款4.3进度款支付第五章：工程质量与验收5.1质量要求5.2验收标准5.3验收程序第六章：工程进度6.1施工进度计划6.2进度调整6.3延误责任第七章：材料与设备7.1材料供应7.2设备提供7.3材料与设备的质量第八章：变更与索赔8.1工程变更8.2索赔程序8.3索赔处理第九章：安全与环保9.1安全生产9.2环境保护9.3事故处理第十章：合同担保10.1履约保证金10.2质量保证金10.3其他担保形式第十一章：违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3赔偿范围第十二章：合同变更、解除与终止12.1合同变更12.2合同解除12.3合同终止第十三章：争议解决13.1争议解决方式13.2协商与调解13.3仲裁与诉讼第十四章：合同签署14.1签署方14.2签署时间14.3签署地点第一章：总则1.1合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行。1.2适用范围本合同适用于由甲方发包给乙方的建设工程施工项目。1.3定义与解释本合同中所提及的专业术语和定义，按照国家相关行业标准和规范进行解释。第二章：合同主体2.1甲方（发包方）信息甲方名称：，地址：，法定代表人：______。2.2乙方（承包方）信息乙方名称：，地址：，法定代表人：______。2.3双方权利与义务甲方有权监督工程进度和质量，乙方有义务按照合同约定完成工程任务。第三章：工程概况3.1工程名称工程名称：______。3.2工程地点工程地点：______。3.3工程内容工程内容包括但不限于：土建工程、安装工程、装修工程等。第四章：合同价款与支付4.1合同价款合同总价为人民币（大写）：元整（￥）。4.2预付款甲方应在合同签订后______日内支付合同总价的______%作为预付款。4.3进度款支付乙方完成工程进度的______%后，甲方应支付相应比例的进度款。第五章：工程质量与验收5.1质量要求工程质量应符合国家及行业相关标准。5.2验收标准验收标准按照国家及行业相关验收规范执行。5.3验收程序乙方完成工程后，应向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后______日内组织验收。第六章：工程进度6.1施工进度计划乙方应根据合同约定制定施工进度计划，并提交甲方审核。6.2进度调整如遇不可抗力或其他特殊情况，双方应协商调整施工进度计划。6.3延误责任因乙方原因导致工程延误，乙方应承担相应的违约责任。第七章：材料与设备7.1材料供应乙方负责提供施工所需的全部材料，并保证材料质量符合工程要求。7.2设备提供乙方应提供施工所需的设备，并负责设备的维护和保养。7.3材料与设备的质量乙方提供的材料和设备必须符合国家及行业相关质量标准。以上为合同前七章的详细内容，后续章节将在后续提问中继续完善。第八章：变更与索赔8.1工程变更甲方如需变更工程内容，应提前______天书面通知乙方，并协商一致后签订变更协议。8.2索赔程序乙方在遇到合同规定外的额外工作或延误时，有权提出索赔，并应于事件发生后______天内书面通知甲方。8.3索赔处理甲方在收到索赔通知后，应在______天内给予回复，并与乙方协商确定索赔金额。第九章：安全与环保9.1安全生产乙方应遵守国家安全生产法规，确保施工现场安全。9.2环境保护乙方应采取有效措施，减少施工对环境的影响。9.3事故处理发生安全事故时，乙方应立即采取措施防止事故扩大，并及时通知甲方。第十章：合同担保10.1履约保证金乙方应在合同签订后______天内，向甲方支付合同总价______%的履约保证金。10.2质量保证金工程竣工验收合格后，甲方应将履约保证金转为质量保证金，保修期满后无息退还。10.3其他担保形式双方可根据实际情况，协商确定其他担保形式。第十一章：违约责任11.1违约情形任何一方未履行或未完全履行合同义务，视为违约。11.2违约责任违约方应向守约方支付违约金，违约金的数额为违约部分合同金额的______%。11.3赔偿范围违约方应赔偿守约方因违约行为所遭受的直接损失和间接损失。第十二章：合同变更、解除与终止12.1合同变更合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更。12.2合同解除一方严重违约或不可抗力导致合同无法继续履行时，另一方有权解除合同。12.3合同终止合同履行完毕，或双方协商一致，或依法解除后，合同终止。第十三章：争议解决13.1争议解决方式合同执行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。13.2协商与调解协商不成时，可请求相关行业主管部门进行调解。13.3仲裁与诉讼调解不成时，双方同意提交甲方所在地仲裁委员会仲裁，或向甲方所在地人民法院提起诉讼。第十四章：合同签署14.1签署方甲方（盖章）：______乙方（盖章）：______14.2签署时间本合同于______年______月______日在______签署。14.3签署地点本合同的签署地点为：______。以上为合同后七章的详细内容，包括了变更与索赔、安全与环保、合同担保、违约责任、合同变更、解除与终止以及争议解决等关键条款，确保了合同的完整性和可执行性。多方为主导时的，附件条款及说明一、多方参与方信息表参与方名称及基本信息甲方（主导方）：，法定代表人：，注册地址：，联系电话：。乙方（参与方）：，法定代表人：，注册地址：，联系电话：。丙方（参与方）：，法定代表人：，注册地址：，联系电话：。丁方（参与方）：，法定代表人：，注册地址：，联系电话：。参与方权利与义务甲方作为主导方，负责协调各方资源，确保项目顺利进行。乙方、丙方、丁方作为参与方，应按照合同约定提供必要的资金、技术或服务支持。二、项目资金管理规定资金使用原则所有参与方应按照合同约定及时足额投入资金。资金使用应遵循专款专用原则，不得挪作他用。资金监管方式建立多方共同监管的资金账户，确保资金安全。定期召开资金使用情况审查会议，由各方代表参加。三、项目进度与质量管理进度管理甲方负责制定项目总体进度计划，并监督实施。乙方、丙方、丁方应按照进度计划，按时完成各自承担的任务。质量管理各方应严格按照国家标准和行业规范进行施工和管理。定期进行质量检查，确保项目质量符合要求。四、风险管理与应对措施风险识别与评估甲方负责组织各方进行项目风险识别和评估。各方应提供必要的信息和资源，协助风险评估工作。应对措施根据风险评估结果，制定相应的风险应对措施。各方应按照应对措施要求，落实各自责任。五、合同变更与终止条件合同变更合同变更需经多方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议应明确变更内容、生效时间及各方的权利义务。合同终止合同终止需经多方协商一致，并签订书面终止协议。终止协议应明确终止原因、终止时间及各方的权利义务。六、违约责任与争议解决违约责任违约方应按照合同约定向守约方支付违约金。违约金的计算方式和支付时间应在合同中明确。争议解决争议解决首选协商方式，协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。各方应积极配合争议解决，不得无故拖延或拒绝。七、保密条款保密义务各方应对在合作过程中知悉的商业秘密和技术秘密予以保密。未经其他方书面同意，不得向第三方披露。保密期限保密期限自合同签订之日起至项目结束之日起五年内有效。八、不可抗力不可抗力事件因不可抗力导致合同无法履行时，受影响方应及时通知其他方。各方应共同评估不可抗力事件对项目的影响，并协商解决方案。不可抗力证明受影响方应提供不可抗力事件的证明文件，如政府公告、气象报告等。九、法律适用与管辖法律适用本合同及附件的订立、解释、履行、变更、解除和争议的解决均适用中华人民共和国法律。管辖法院合同争议首选协商解决，协商不成时，可提交合同签订地人民法院诉讼解决。十、其他约定附加条款各方可根据实际情况，协商一致后在本附件增加附加条款。附加条款的效力附加条款与本合同具有同等法律效力，如与本合同内容冲突，以附加条款为准。附加条款的变更附加条款的变更应经多方协商一致，并以书面形式确认。以上附件条款及说明是多方为主导时的合同的重要组成部分，旨在明确各方的权利与义务，确保项目的顺利进行和合同的顺利执行。各方应严格遵守本附件的规定，共同维护合同的严肃性和权威性。附件及其他补充说明一、附件列表：多方参与方信息表项目资金管理规定项目进度与质量管理风险管理与应对措施合同变更与终止条件违约责任与争议解决保密条款不可抗力法律适用与管辖其他约定二、违约行为及认定：违约行为包括但不限于：未按照合同约定的时间、金额、方式履行义务；未遵守合同中规定的保密义务；未按照合同约定提供必要的协助或支持；未及时通知对方不可抗力事件的发生；未按照合同约定处理合同变更或终止事宜。违约行为的认定应由合同各方协商确定，或由合同约定的争议解决机构进行裁定。三、法律名词及解释：不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。专款专用：指资金必须按照约定的用途使用，不得挪作他用。协商一致：指合同各方通过友好协商，达成共同认可的协议。书面形式：指合同、协议、通知等必须以书面方式表达，以保证法律效力。四、规定合同的争议解决机制，包括协商、调解、仲裁或诉讼等程序：协商：争议发生后，各方应首先通过友好协商解决。调解：协商不成时，可请求第三方机构或个人进行调解。仲裁：调解不成时，可提交至合同约定的仲裁委员会进行仲裁。诉讼：仲裁不成或合同未约定仲裁时，可向合同签订地人民法院提起诉讼。五、明确合同的生效条件、变更与解除程序及合同终止后的相关事宜：生效条件：合同自各方授权代表签字盖章之日起生效。变更程序：合同变更需经各方协商一致，并签订书面变更协议。解除程序：合同解除需经各方协商一致，并签订书面解除协议。终止后事宜：合同终止后，各方应按照