二级建造师考试《法规》题库100题含答案卷1086

二级建造师考试《法规》题库100题含答案」086

L题型：多选题

下列施工总承包、专业承包企业用工方式中，属于违法用工模式的有（）。

A甲公司直接雇用农民工，不签订劳动合同

B乙企业只签劳动合同不办理社保

C丙企业与劳务派遣单位订立劳务派遣协议，不与派遣劳动者订立劳动合同

D丁企业只与“包工头”签订劳动合同

E戊企业向劳务分包公司分包作业任务，不签订劳动合同

答案

A,B,D

2.题型：单选题

下列选项中，属于依法必须公开招标范围的是（）。A

国家或省市重点建设项目B

利用扶贫资金实行以工代赈的项目C

采用公开招标的费用较少的项目D

国家投资控股或占主导地位依法必须招标的项目

考点

2Z203011建设工程法定招标的范围、招标方式和交易场所

解析

原文是《招标投标法实施条例》进一步规定，国有资金占控股或者主导地位必须进

行招标的项目，应当公开招标。

考点：建设工程必须招标的范围。

3.题型：多选题

根据《注册建造师管理规定》，申请注册人员（）的，不予注册

A无民事行为能力

B申请在两个单位注册

C刑事处罚尚未执行完毕

D自资格证书签发之日起超过3年未申请注册

E被吊销注册证书，自被处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年

答案

A,B,C,E

4.题型：多选题

保证的方式分为（）。A

一般保证B

定金保证C

部分连带责任保证D

连带责任保证E

抵押

考点

2Z201072建设工程保证担保的方式和责任

解析

保证的方式有两种：（1）一般保证；（2）连带责任保证。

考点：保证方式。

5.题型：多选题

建设工程实行施工总承包的，安全生产领导小组由总承包企业、专业承包企业和劳

务分包企业（）组成。A

项目经理B

技术负责人C

专职安全生产管理人员D

单位负责人E

施工管理负责人

考点

2Z206021施工单位的安全生产责任

解析

建设工程实行施工总承包的，安全生产领导小组由总承包企业、专业承包企业和劳

务分包企业项目经理、技术负责人、专职安全生产管理人员组成。

考点：建设工程项目安全生产领导小组的职责

6.题型：单选题

在财产保险合同有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合

同约定及时通知（）。

A保险经纪人

B保险人

C受益人

D投保人

答案

B

解析

在合同的有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约

定及时通知保险人，保险人可以按照合同约定增加保险费或者解除合同。建筑工程

一切险和安装工程一切险即为财产保险合同

7.题型：单选题

按照《建设工程价款结算暂行办法》规定,实行总承包的政府投资项目，其竣工总

结算的审查人是（）。

A总承包人

B发包人

C同级财政部门

D同级审计部门

答案

C

8.题型：单选题

下列关于劳动合同期限的说法中.正确的是（).

A劳动合同期限是劳动合同存在的前提条件

B无固定期限劳动合同没有终止时间

C劳动合同期限不包括试用期限

D以完成一定任务为期限的劳动合同属于固定期限劳动合同

答案

A

9.题型：单选题

两个以上不同资质等级的单位联合承包工程，其承揽工程的业务范围取决于联合体

中（）的业务许可范围。

A资质等级高的单位

B资质等级低的单位

C实际达到的资质等级

D核定的资质等级

答案

B

解析

两个以上不同资质等级的单位联合承包工程，其承揽工程的业务范围取决于联合

体中资质等级低的单位的业务许可范围

10.题型：多选题

招标代理机构应当具备的条件有（）.

A有专职律师

B有相应的资金

C有相应的营业场所

D有符合规定的技术、经济等方面的专家库

E有编制招标文件和组织评标的相应专业力量

答案

B,C,D,E

11.题型：多选题

工伤职工已经评定伤残等级并经劳动能力鉴定委员会确认需要生活护理的,下述选

项中符合《工伤保险条例》规定的有（）.

A生活护理费由工伤保险基金支付

B生活护理费由所在单位支付

C生活护理费按月支付

D生活护理费根据伤残情况分为5个等级

E生活完全不能自理的，其生活护理费标准为统筹地区上年度职工月平均工资的

50%

答案

A,C,E

12.题型：单选题

施工单位偷工减料•，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，12名工人被砸死。

该行为涉嫌触犯（）。

A重大责任事故罪

B重大劳动安全事故罪

C工程重大安全事故罪

D以其他方式危害公共安全罪.

答案

C

解析

《刑法》第137条规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国

家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处5年以下有

期徒刑或者拘役。并处罚金；后果特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，

并处罚金。本题中施工单位“偷工减料，降低工程质量标准”属于工程重大安全事故

罪的客观表现。

13.题型：单选题

甲建设单位和乙施工单位签订的合同因为串通投标而无效，但双方在合同中约定出

现工程质量问题在北京市丙仲裁庭解决。则（）。A

双方合同无效，合同中关于仲裁的约定也无效B

双方合同无效，但发生质量争议仍可以去人民法院解决C

双方合同无效，但发生工程价款问题应当去丙仲裁庭解决D

双方合同无效，但发生工程质量问题应当去丙仲裁庭解决

考点

2Z204015合同的履行、变更、转让、撤销和终止

解析

合同无效、被撤销或者终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款

的效力。

考点：被撤销合同的法律后果

14.题型：单选题

中央管理的建筑施工企业（集团公司、总公司）下属的建筑施工企业，应当向（）

申请领取安全生产许可证。

A国务院建设主管部门

B北京市人民政府建设主管部门

C企业注册所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门

D企业承建项目所在地省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门

答案

C

解析

答案C

根据安全生产许可证的申请规定，中央管理的建筑施工企业（集团公司、总公司）应

当向国务院建设主管部门申请领取安全许可证。中央管理的建筑施工企业下属的建

筑施工企业，应当向企业注册所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门申

请领取安全许可证。故正确答案是C。

15.题型：单选题

关于担保的说法，正确的是（）。【2015】A

担保是用益物权的一种B

担保的目的是保障特定债权实现C

担保合同是主合同D

反但保不适用《担保法》的规定

考点

2Z201071担保与担保合同的规定

解析

本题考查的是担保与担保合同的规定。选项A,用益物权包括土地承包经营权、建

设用地使用权、宅基地使用权和地役权。选项C,担保合同是主合同的从合同。

考点：担保与担保合同的规定。

16.题型：多选题

在建设工程中，承担违约责任的种类有（）。

A滞纳金

B继续履行

C罚款

D采取补救措施

E赔偿精神损失

答案

B,D

17.题型：单选题

关于不动产物权设立的说法，正确的是（）。【2014】A

经依法登记，发生设立效力B

合同签字盖章，发生设立效力C

依法属于国家所有的自然资源，所有权必须登记D

未经登记，不动产交易合同无效

考点

2Z201042物权的设立、变更、转让、消灭和保护

解析

不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依法按照法律规定登记，自记载于不

动产登记薄时发生效力。经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力，但法律

另有规定的除外。依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记。

考点：不动产物权的设立、变更、转让、消灭和保护。

18.题型：单选题

关于工程项目管理企业，下列说法正确的是（）。

A可以直接承担该工程的勘察、设计、施工业务

B可以与该工程项目的总承包单位签订合同

C协助业主与该工程项目的总承包单位签订合同并监督合同的履行

D可以与供货单位签订物资采购合同

答案

C

解析

《建筑法》规定，工程项目管理企业不直接从事该工程项目的勘察、设计、施工

等，也不与该工程项目的总承包企业或勘察、设计、供货、施工等企业签订合同，

但可以按合同约定，协助业主与工程项目的总承包企业或勘察、设计、供货、施工

等企业签订合同，并受业主委托监督合同的履行。故选项C正确。

19.题型：单选题

债权人转让权利的通知（），但经（）同意的除外。A

可以撤销，债权人B

不得撤销，债权人C

可以撤销，受让人D

不得撤销，受让人

考点

2Z204015合同的履行、变更、转让、撤销和终止

解析

债权人转让权利的通知不得撤销，但经受让人同意的除外。

考点：合同权利的转让应当通知债务人

20.题型：多选题

采用和解的方式解决纠纷，既有利于维持和发展双方的合作关系，又使当事人之间

的争议得以较为经济和及时地解决，以下关于和解的理解错误的有（）。A

和解应该发生在仲裁、诉讼程序之外B

当事人申请仲裁后，达成和解协议的，应撤回仲裁申请C

当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，可以根据仲裁协议申请仲裁D

发生争议后，当事人可以自行和解。如果达成一致意见，就无需仲裁或诉讼E

当事人在诉讼中和解的，原告可以申请撤诉，经法院裁定撤诉后结束诉讼

考点

2Z208012民事纠纷的法律解决途径

解析

和解可以在民事纠纷的任何阶段进行，无论是否已经进入诉讼或仲裁程序，只要终

审裁判未生效或者仲裁裁决未作出，当事人均可自行和解。故A错误；当事人达

成和解协议的，已提请仲裁的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书或调解

书；当事人达成和解协议后，原告既可以撤诉，双方也可以请求人民法院对和解事

项制作调解书，经当事人签名盖章产生法律效力。故B错误。选AB

考点：和解

21.题型：单选题

乙向甲租了一套设备.在甲不知道的情况下，乙与丙签订合同,把该套设备卖给了丙.下

列说法正确的是（）.

A由于乙没有处分权，因此买卖合同无效

B如合同签订后，甲将设备卖给乙，则合同确定有效

C如丙订立合同之后知道乙没有处分权，则合同无效

D如果设备已经交付给丙，则合同有效

答案

B

22.题型：单选题

下列法律中，属于行政法的是（）。[2013]A

《建筑法》B

《公司法》C

《物权法》D

《合同法》

考点

2Z201011法律体系的基本框架

解析

《中华人民共和国行政处罚法》（以下简称《行政处罚法》八《中华人民共和国行

政复议法》（以下简称《行政复议法》）、《中华人民共和国行政许可法》（以下

简称《行政许可法》）、《中华人民共和国环境影响评价法》（以下简称《环境影

响评价法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》（以下简称《城市房地产管理

法》）、《中华人民共和国城乡规划法》（以下简称《城乡规划法》）、《中华人

民共和国建筑法》（以下简称《建筑法》）等属于行政法。

考点：行政法。

23.题型：单选题

建筑工程节能验收，应在节能工程的检验批验收、节能分项工程验收全部合格的基

础上，进行建筑节能分部工程验收。其中，节能分项工程验收的主持人应是（）。

A建设单位项目负责人

B总监理工程师

C监理工程师

D设计单位节能设计人

答案

C

解析

建筑节能工程验收的程序和组织应遵守《建筑工程施工质量验收统一标准》

（GB50300）的要求，并符合下列规定：（1）节能工程的检验批验收和隐蔽工程验收应

由监理工程师主持，施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加；（2）节能分项

工程验收应由监理工程师主持，施工单位项目技术负责人和相关专业的质量检查

员、施工员参加，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加；（3）节能分部工程

验收应由总监理工程师（建设单位项目负责人）主持，施工单位项目经理、项目技

术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加，施工单位的质量或技术负责人应

参加，设计单位节能设计人员应参加。故选项C正确。

24.题型：单选题

工程建设标准分为强制性标准和推荐性标准。下列说法正确的是（）。

A国家标准属于强制性标准

B行业标准属于强制性标准

C地方标准属于推荐性标准

D国家标准包含强制性标准

答案

D

25.题型：单选题

关于定金的说法，正确的是（）。

A债务人履行债务后，定金不可抵作价款

B订金与定金的法律效果相同

C定金超过合同金额的20%,则定金无效

D定金的法律性质是担保

答案

D

26.题型：单选题

材料供应合同中对钢材的价款约定不明确。双方不能协商一致，且依合同有关条款

等仍不能推定。则该价款按（）履行。【2013】A

订立时履行地市场价格B

履行时订立地市场价格C

履行时履行地市场价格D

政府指导价格

考点

2Z204012建设工程工期和支付价款的规定

解析

考查解决合同条款空缺的原则。依据《合同法》第62条第2款规定，价款或报酬

约定不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或

政府指导价的，按照规定履行。本题描述为“材料供应合同中对钢材的价款约定不

明确。双方不能协商一致，且依合同有关条款等仍不能推定。”钢材不属于政府定

价或指导价，应以订立合同时履行地的市场价格为准。A项正确。

考点：工程价款的支付。

27.题型：单选题

在保险合同的有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同

约定及时通知保险人，保险人（）。

A不能增加保险费

B不可以解除合同

C不能转让保险合同

D可以按照合同约定增加保险费或解除合同

答案

D

解析

在合同的有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约

定及时通知保险人，保险人可以按照合同约定增加保险费或者解除合同。建筑工程

一切险和安装工程一切险即为财产保险合同。

28.题型：多选题

绿色施工的“四节一环保”，环保是指环境保护，四节是指（）。A

节能B

节地C

节水D

节材E

节电

考点

2Z205021施工合理使用与节约能源的规定

解析

原文是《绿色施工导则》规定，“绿色施工是指工程建设中，在保证质量、安全等

基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源与减少对环境

负面影响的施工活动，实现四节一环保（节能、节地、节水、节材和环境保

护）。”故选项A、B、C、D正确。

考点：合理使用与节约能源的一般规定

29.题型：单选题

按照《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款规定，下列有关隐蔽工程检查程

序的表述，正确的是（）o

A隐蔽工程经监理人检查确认质量符合隐蔽要求后，承包人即可覆盖

B隐蔽工程经监理人检查质量不合格的，承包人按监理人指示完成修复后即可覆盖

C监理人不能按时进行检查的，应在检查前48小时向承包人提交书面延期要求

D监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，承包人可自行完成覆盖工作

答案

D

解析

监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监

理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。

经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理

人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。除专用合同条款

另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前24小时向承包人提交书面

延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监

理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自

行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检

查记录有疑问的，可按约定重新检查。

30.题型：多选题

下列关于劳动合同试用期的说法中，正确的有（）.

A以完成一定工作任务为期限的劳动合同不得约定试用期

B劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月

C签订无固定期限合同的，试用期不得超过1年

D劳动合同仅约定试用期的,试用期不成立，该期限为合同期限

E劳动合同期限不满3个月.合同中不得约定试用期

答案

A,B,D,E

31.题型：多选题

下列关于当事人约定违约金的正确表述有（）.

A合同中必须要约定违约金

B约定的违约金低于实际损失，当事人可以请求法院或仲裁机构予以增加

C约定的违约金过分高于实际损失，当事人可按约定的违约金执行

D当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后,还应履行债务

E当事人既约定违约金，有约定定金的，一方违约时，对方可以选择二者之一的条款

答案

B,D,E

32.题型：单选题

下列行为中，构成重大责任事故罪的行为应是（）。

A工地塔吊倒塌，造成临近小吃部房屋被砸塌

B包工头单某素来与工人梁某不和，明知某行为违反安全管理的规定，可能会发生

重大伤亡事故，仍然强迫梁某实施这一行为，导致梁某死亡

C工地安全管理人员于某，因为怕麻烦，没有严格执行工人进工地必须戴安全帽的

安全规定，结果因为砖墙倒塌，砸死施工人员数名

D工地施工人员不按安全生产规定，擅自将废弃的建筑用钉子扔到周围的地上，造

成15人被扎伤

答案

B

33.题型：单选题

按照《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列选项中属于施工单位

承揽业务不良行为的是（）。

A串通投标

B偷工减料

C恶意拖欠劳动者工资

D出借、转让资质证书

答案

A

解析

按照《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，偷工减料属于工程质量

不良行为；出借、转让资质证书属于资质不良行为；恶意拖欠或克扣劳动者工资属

于拖欠工程款或工人工资不良行为。故B、C、D选项不符合本题题意。

34.题型：多选题

我国的建设工程中实行强制监理的工程范围包括（）。

A国家重点建设项目

B大中型公用事业工程

C成片开发建设的住宅小区工程

D利用外国政府或国际组织贷款.援助资金的工程

E涉及国家安全.国家秘密的

答案

A,B,C,D

35.题型：单选题

某建筑材料买卖合同被认定为无效合同，则其民事法律后果不可能是（）□

A返还财产

B赔偿损失

C罚金

D折价补偿

答案

C

解析

本题涉及的考点是无效合同的法律后果。由于无效合同具有不得履行性，因此不

发生当事人所期望的法律效果，但是，并非不产生任何法律效果，而是产生包括返

还财产、损害赔偿、折价补偿、收归国库所有，以及其他法定效果。

36.题型：单选题

以下关于民事纠纷的说法错误的是（）。

A针对财产关系的民事纠纷均具有可处分性

B主体之间的法律地位平等

C有关人身关系的民事纠纷均具有不可处分性

D其内容是对民事权利义务的争议

答案

C

解析

民事纠纷的特点之一是具有可处分性，但是有关人身关系的民事纠纷多具有不可

处分性，因此C说法错误，当选。

37.题型：单选题

建设工程在开工阶段出现了下列情况，其中不能顺延工期的是（）。A

承包人因施工机械不能及时到位，在开工前7天以书面形式向工程师提出延期开

工，监理方在48小时内未作书面答复B

承包人因工人回家过节不能按时开工，在节后以书面形式向工程师提出延期施工C

因设计进度拖延，工程师书面通知承包人延期开工D

因施工场地未达到开工要求，工程师书面通知承包人延期开工

考点

2Z204012建设工程工期和支付价款的规定

解析

工期顺延因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：（1）发包人未

能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；（2）发包人未能按约定日期支付工程预

付款、进度款，致使施工不能正常进行；（3）工程师未按合同约定提供所需指令、

批准等，致使施工不能正常地进行；（4）设计变更和工程量增加；（5）一周内非承

包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；（6）不可抗力；（7）专用条

款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

考点：工期顺延。

38.题型：单选题

下述关于施工单位安全费用的提取管理的描述中，符合《企业安全生产费用提取和

使用管理办法》要求的是（）。

A建设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据

B总包单位应当视具体情况将安全费用适当支付分包单位

C矿山工程安全费用提取标准为1.5%

D市政公用工程安全费用提取标准为2.5%

答案

A

解析

财政部、国家安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办

法》（财企【2012】16号）中规定，建设工程施工企业以建筑安装工程造价为计

提依据。各建设工程类别安全费用提取标准如下：（1）矿山工程为2.5%；（2）房屋建

筑工程、水利水电工程、电力工程、铁路工程、城市轨道交通工程为2.0%；（3）市

政公用工程、冶炼工程、机电安装工程、化工石油工程、港口与航道工程、公路工

程、通信工程为1.5%。建设工程施工企业提取的安全费用列入工程造价，在竞标

时，不得删减，列入标外管理。国家对基本建设投资概算另有规定的，从其规定。

总包单位应当将安全费用按比例直接支付分包单位并监督使用，分包单位不再重复

提取。故A选项正确。

39.题型：单选题

当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等（）确认。A

口头文件B

书面文件C

其他文件D

法律文件

考点

2Z204012建设工程工期和支付价款的规定

解析

当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。

考点：对工程量有争议的工程款结算。

40.题型：单选题

仲裁申请书应当载明的事项不包括（）。

A当事人的姓名、性别、年龄、职业、工作单位和住所

B仲裁请求和所依据的事实、理由

C证据和证据来源、证人姓名和住所

D仲裁协议或者合同仲裁条款

答案

D

解析

仲裁申请书应当载明下列事项：（一）当事人的姓名、性别、年龄、职业、工作

单位和住所，用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务；

（二）仲裁请求和所根据的事实、理由；（三）证据和证据来源、证人姓名和住

所。

41.题型：单选题

建没行政主管部门可以将施工现场的（）委托给建设工程安全监督机构具体实施.

A监督管理

B定期检验

C监督检查

D检验检查

答案

C

42.题型：单选题

某一级施工总承包资质企业，配备专职安全员的法定最低人数为（）。*

A2人

B3人

C4人

D6人

答案

C

43.题型：单选题

根据《中华人民共和国合同法》规定，下列单位中可以作为保证人的是（）.

A高等院校

B国家机关

C社会团体

D公民

答案

D

解析

《中华人民共和国担保法》规定国家机关、社会团体、学校及企业法人的分支机

构不可以作为保证人.故答案为D.

44.题型：多选题

根据《中华人民共和国劳动合同法》，用人单位有权实施经济性裁员的情形有

()O

A依照企业破产法规定进行重整的

B生产经营发生严重困难的

C股东会意见严重分歧导致董事会主要成员交换的

D企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员

的

E因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行

的

答案

A,B,D,E

45.题型：多选题

下列选项中属于保证担保范围的有()。A

主债权B

抵押权C

主债权的利息D

损害赔偿金E

违约金

考点

2Z201072建设工程保证担保的方式和责任

解析

保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

考点：建设工程施工常用的担保种类。

46.题型：多选题

甲电梯设备有限公司与乙房地产开发商签订了电梯买卖合同，甲电梯设备有限公司

的主要义务包括（）。

A电梯的瑕疵担保义务

B权利瑕疵担保义务

C将电梯的所有权转移给房地产开发商的义务

D受领标的物的义务

E按照质量要求交付电梯的义务

答案

A,B,C,E

47.题型：多选题

在设计文件注明的工程合理使用年限内，下列应被保证在正常情况下安全使用的建

筑分部有（）。

A屋面防水

B主体结构

C室内电气

D外墙装饰

E地基基础

答案

B,E

48.题型：多选题

按照《建设工程消防监督管理规定》规定.施工单位应当承担的消防施工的质量和

安全责任有()。

A选用质量要求符合国家标准或者行业标准的消防产品

B按照经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件组织施工

C选用满足防火性能要求的建筑构件

D查验具有防火性能要求的建筑材料及装修材料的质量

E建立施工现场消防安全责任制度.确定消防安全负责人

答案

B,D,E

解析

《建设工程消防监督管理规定》第9条：“设计单位应当承担下列消防设计的质

量责任：……在设计中选用的消防产品和具有防火性能要求的建筑构件、建筑材

料、装修材料，应当注明规格、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家标准或

者行业标准”;第1()条："施工单位应当承担下列消防施工的质量和安全责任：(1)按

照国家工程建设消防技术标准和经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件组织

施工，……；(2)查验消防产品和具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料及装修材

料的质量.....;(3)建立施工现场消防安全责任制度，确定消防安全负责人……”对

照这两条规定可知，正确答案为B、D、E。

49.题型：多选题

依法必须招标的工程项目出现下列情形时，经批准可以进行邀请招标的有()o

A技术复杂的项目

B因地域环境限制只有少数几家潜在投标人可供选择的项目

C采用公开招标的费用占合同金额的比重过大的项目

D需进行两阶段招标的项目

E国家及省市重点项目中不宜公开招标的项目

答案

B,C,E

解析

《招标投标法实施条例》进一步规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须

进行招标的项目，应当公开招标；但有下列情形之一的，可以邀请招标：（1）技

术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；（2）

采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。

50.题型：多选题

某建筑工程拟进行主体结构混凝土浇筑施工，为保证作业连续性要求，施工单位需

要夜间施工，应符合下列要求（）。*

A夜间21：（）0施工噪音不超过55dB

B作业时间不得超过夜间22点

C应取得夜间施工许可证

D作业前必须公告附近居民

E不得使用国家明令淘汰的噪声污染严重的施工设备

答案

D,E

51.题型：多选题

根据《劳动合同法》，有下列情形.用人单位提前30天书面通知劳动者本人后可以解

除劳动合同的有（）.

A劳动者患病，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排的工作

B劳动者非因工负伤,在规定的医疗期内的

C劳动者因工负伤，并被确认部分丧失劳动能力的

D劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位.仍不能胜任工作的

E劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当

事人协商不能就变更劳动合同达成协议

答案

A,D,E

52.题型：多选题

根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械有（）情形之一的，出租

单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当予以报废，并向原备案机关办理注销手

续。

A经检验达不到安全技术标准规定的

B没有完整安全技术档案的

C国家明令淘汰或者禁止使用的

D没有齐全有效的安全保护装置的

E超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的

答案

A,C,E

53.题型：单选题

（）不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法

律、法规要求，不得压缩合同约定的工期。A

施工单位B

建设单位C

监理单位D

设计单位

考点

2Z206051建设单位相关的安全责任

解析

建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产

法律、法规要求，不得压缩合同约定的工期。

考点：不得提出违法要求和随意压缩合同工期

54.题型：单选题

下列单位中，属于建设工程竣工验收主体的是（）。*

A质量检测站

B项目咨询单位

C监理单位

D建设行政主管部门

答案

C

55.题型：多选题

在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施

工企业必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行

政主管部门申报该工程的（）。

A项目名称

B施工场所和期限

C产生噪声的原因

D可能产生的环境噪声值

E所采取的环境噪声污染防治措施

答案

A,B,D,E

解析

《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设

备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地

县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和

期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。

56.题型：单选题

下列行为中，构成重大责任事故罪的行为应是（）。A

工地塔吊倒塌，造成临近小吃部房屋被砸塌B

包工头单某素来与工人梁某不和，明知某行为违反安全管理的规定，可能会发生重

大伤亡事故，仍然强迫梁某实施这一行为，导致梁某死亡C

工地安全管理人员于某，因为怕麻烦，没有严格执行工人进工地必须戴安全帽的安

全规定，结果因为砖墙倒塌，砸伤工人1人D

工地施工人员不按安全生产规定，擅自将废弃的建筑用钉子扔到周围的地上，造成

15人被扎伤

考点

2Z201094建设工程刑事责任的种类及承担方式

解析

重大责任事故罪：《刑法》（《刑法修正案（六）》）第134条规定，在生产、作

业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，

处3年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处3年以上7年以下有期徒刑。

强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处5年

以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处5年以上有期徒刑。具有下列情形之

一的，属于重大伤亡事故或者其他严重后果：（1）造成死亡1人以上，或者重伤3人

以上的；（2）造成直接经济损失1（）（）万元以上的；（3）造成其他严重后果的情形。

考点：重大责任事故罪。

57.题型：单选题

甲仓库为乙单位保管500吨水泥，双方约定保管费用为100（）元，后乙未能按约定

支付保管费用，则甲可以（）。

A行使质押权变卖全部水泥

B行使质押权变卖部分水泥

C行使留置权变卖全部水泥

D行使留置权变卖部分水泥

答案

D

58.题型：单选题

关于节能技术进步的说法，正确的是（）*

A利用财政性资金引进循环经济重大装备的，应当制定创新方案，并报有关部门审

批

B国家采取强制措施研发施工节能技术

C节能技术政策大纲应由县级以上人民政府发布

D各级政府应当对循环经济重大科技攻关项目的自主创新研究，安排财政性资金予

以支持

答案

A

解析

国务院管理节能工作的部门会同国务院有关部门制定并公布节能技术、节能产品

的推广目录，引导用能单位和个人使用先进的节能技术、节能产品。国务院管理节

能工作的部门会同国务院科技主管部门发布节能技术政策大纲，指导节能技术研

究、开发和推广应用。国务院和省、自治区、直辖市人民政府设立发展循环经济的

有关专项资金，支持循环经济的科技研究开发、循环经济技术和产品的示范与推

广、重大循环经济项目的实施、发展循环经济的信息服务等。

59.题型：单选题

建设工程纠纷案件审理中，建设单位对材料证据保全的请求应当在（）之前提出。

A提交答辩状

B举证期限届满

C举证期限届满7天

D判决

答案

C

60.题型：单选题

关于消防设计审核和验收的说法，正确的有（）。

A建设单位应当将建筑工程消防设计文件报送公安机关消防机构审核

B建筑工程消防设计图样不合格的，建设行政主管部门不得发给施工许可证

C建设单位应当将建筑工程消防设计文件报送建设主管部门审核

D消防设计审核合格是建设工程取得施工许可证的必备条件

答案

B

解析

A选项，“应当”错误，只有大型人员密集场所和其他特殊工程的设计文件需经公

安机关消防机构审核。

61.题型：多选题

生产安全事故等级划分的主要因素有（）。【2014】A

政治B

人身C

主观恶意D

经济E

心理

考点

2Z206041生产安全事故的等级划分标准

解析

事故等级的划分包括了人身、经济和社会三个要素。

考点：事故等级划分的要素

62.题型：单选题

甲地注册的建设单位与乙地注册的施工企业在丙地签订了建设工程施工合同，合同

约定，项目所在地为丁地，若发生纠纷，向丙地法院起诉。则该合同确定诉讼管辖

的标准为（）。

A原告住所地

B被告住所地

C合同签订地

D合同履行地

答案

D

解析

建设工程施工合同适用于专属管辖，即由不动产所在地人民法院进行管辖，本题

中不动产所在地即为合同履行地。

63.题型：单选题

某医院与某卫生院签订了融资租赁合同，双方约定，该医院按照卫生院选定的设备

和生产厂家购买医疗设备租赁给卫生院，卫生院按约定支付租金。本合同中该医院

（）。

A享有买受人的权利但不承担买受人的义务

B向该卫生院承担该设备的瑕疵担保

C既为出租人，又为买受人

D承担该设备的维修义务

答案

C

64.题型：单选题

在行政诉讼中，人民法院主要审查的是（）。

A行政主体

B行政相对人

C具体行政行为

D行政法规、规章

答案

C

解析

在行政诉讼中，人民法院主要审查的是具体行政行为。故C选项正确。

65.题型：单选题

投标有效期的起始时间是（）。

A发售招标文件

B投标截止

C评标结束

D发出中标通知书

答案

B

解析

投标截止时间即提交投标文件截止时间，也为投标有效期的起点。

66.题型：单选题

包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订一建设工程施工合同。施工结束

后，工程竣工验收质量合格，张某要求按照合同约定支付工程款遭到对方拒绝，遂

诉至法院。关于该案处理的说法，正确的是（）。*

A合同无效，不应支付工程款

B合同无效，应参照合同约定支付工程款

C合同有效，应按照合同约定支付工程款

D合同有效，应参照合同约定支付工程款

答案

B

解析

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规

定，建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据《合同法》第52条第5项

的规定（即违反法律、行政法规的强制性规定），认定无效：（1）承包人未取得

建筑施工企业资质或者超越资质等级的；（2）没有资质的实际施工人借用有资质

的建筑施工企业名义的；（3）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，

建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支

付工程价款的，应予支持。

67.题型：单选题

甲建筑工程公司委托王某购买一批建筑材料并负责运到施工工地.在运输途中发生

了洪水，造成了时间延误和部分材料损毁.在这种情况下王某（）.

A承担材料毁损的责任

B承担时间延误的责任

C承担全部责任

D不承担任何责任

答案

D

68.题型：多选题

下列选项中，属于《建设工程安全生产管理条例》规定的建设单位安全责任的有（）.

A向施T单位提供真实、准确、完整的地下管线等相关资料

B依法足额向施工单位提供保障工程施工安全所需的费用

C不得向有关单位提出不符合安全生产的法律、法规和强制性标准规定的要求

D在施工现场设置明显的安全警示标志

E将拆除工程发包给具有相应资质的施工单位

答案

A,B,C,E

69.题型：单选题

租赁合同的出租人出卖租赁房屋前通知了承租人，此时承租人享有的权利是

（）。

A优先购买权

B留置权

C抗辩权

D优先受偿权

答案

A

70.题型：多选题

下列建设工程项目中，属于依法必须进行招标范围的项目有（）。

A关系社会公共利益、公众安全的基础设施和公用事业项目

B全部或部分使用国家投资或国家融资的项目

C需要采用不可替代的专利或专有技术的项目

D使用国际贷款、援助资金的项目

E涉及国家安全的建设项目

答案

A,B,D

解析

答案A、B、D

《招标投标法》规定了在中华人民共和国境内必须进行招标的工程建设项目范围包

括：大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；全部或者部

分使用国有资金投资或者国家融资的项目；使用国际组织或者外国政府贷款、援助

资金的项目。故A、B、D为正确选项。C、E属于可以不招标的项目。

71.题型：多选题

2008年4月颁布的《历史文化名城名镇名村保护条例》规定了可以申报历史文化

名城、名镇、名村的条件，这些条件包括（）。

A保存文物特别丰富

B历史建筑集中成片

C具有地方特色

D保留着传统格局和历史风貌

E发生过重要历史事件

答案

A,B,D,E

72.题型：单选题

下列属于民事责任承担方式的是（）。

A支付违约金

B没收财产

C罚款

D拘役

答案

A

73.题型：多选题

某工程建设联合有限公司与某旅游股份有限公司签订了房屋买卖合同，该合同的法

律特征主要体现在（）。

A房屋买卖合同是双务合同

B房屋买卖合同是单务合同

C房屋买卖合同是诺成合同

D房屋买卖合同是实践合同

E房屋买卖合同是无偿合同

答案

A,C

解析

买卖合同的法律特征：1.买卖合同是一种转移财产所有权的合同2.买卖合同是有

偿合同3.买卖合同是双务合同4.买卖合同是诺成合同。

74.题型：多选题

《招标投标法实施条例》对于开标的规定，下列表述正确的有（）。

A投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制

作记录

B投标人对开标有异议的，应当在开标当日3日内提出，招标人应当作出答复，并

制作记录

C投标人少于3个的，不得开标

D投标人少于5个的，不得开标

E招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标

答案

A,C,E

解析

《招标投标法》规定，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一

时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标由招标人主持，

邀请所有投标人参加。开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情

况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；经确认无误后，由工作人员当众

拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。招标人在招标文件

要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆

封、宣读。开标过程应当记录，并存档备查。《招标投标法实施条例》进一步规

定，招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标。投标人少于3个的，不得开

标；招标人应当重新招标。投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人

应当当场作出答复，并制作记录。

75.题型：单选题

按照原建设部《建筑市场诚信行为信息管理办法》的规定，建筑市场诚信信息分为

()。

A良好行为记录和不良行为记录

B公共服务信息和市场监管信息

C市场主体信息和市场客体信息

D公众投诉信息和公众评价信息

答案

A

76.题型：单选题

工程设计图纸和施工技术标准都属于合同文件的组成部分，如果施工单位不按照

()施工，则属于违约行为，应该对建设单位承担违约责任。

A工程设计图纸和施工技术标准

B建设单位的意见和施工质量标准

C工程设计图纸和施工推荐性标准

D建设单位的意见和施工推荐性标准

答案

A

解析

工程设计图纸和施工技术标准都属于合同文件的组成部分，如果施工单位不按照

工程设计图纸和施工技术标准施工，则属于违约行为，应该对建设单位承担违约责

任。

77.题型：多选题

在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单

位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主

管部门申报该工程的（）.

AI贝目名称

B施工场所和期限

C产生噪声的原因

D可能产生的环境噪声值

E所采取的环境噪声污染防治措施

答案

A,B,D,E

解析

《环境噪声污染防治法》规定.在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备,

可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以

上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、

可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况.故选项A、B、

D、E正确.

78.题型：单选题

对于可撤销合同，下列情况不可能出现的是（）.

A当事人要求继续履行

B双方协商一致变更合同后，法院却要求撤销该合同

C当事人请求撤销合同后，法院要求变更合同

D当事人向法院或仲裁机构申请撤销合同

答案

B

79.题型：单选题

可以不办理施工许可证的工程是（）。A

住宅小区B

商务办公楼C

体育场D

军用房屋

考点

2Z202011施工许可证和开工报告的适用范围

解析

军用房屋建筑工程有其特殊性。所以，《建筑法》规定，军用房屋建筑工程建筑活

动的具体管理办法，由国务院、中央军事委员会依据本法制定。

考点：另行规定的建设工程。

80.题型：单选题

在保险期限内，因发生与所包工程直接相关的意外事故引起工地内及邻近区域的第

三者人身伤亡由（）赔偿。A

建设工程一切险B

安装工程一切险C

第三者责任险D

意外伤害险

考点

2Z201082建设工程保险的主要种类和投保权益

解析

建设工程一切险加保第三者责任险，对下列原因负责赔偿：1.在保险期限内，因发

生与所包工程直接相关的意外事故引起工地内及邻近区域的第三者人身伤亡、疾病

或财产损失。2.被保险人因上述原因支付的诉讼费用以及实现经保险人书面同意而

支付的其他费用。

考点：第三者责任险。

81.题型：单选题

商标设计者的人身权受（）保护。*

A专利权法

B商标权法

C著作权法

D侵权责任法

答案

C

82.题型：单选题

下列行为中，属于工程安全不良行为的是（）。【2015】A

在施工中偷工减料的，使用不合格建筑材料、建筑配件和设备的B

不按照工程设计图纸或施工技术标准施工的C

未对工程施工可能造成伤害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施

的D

未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检测的

考点

2Z203032建筑市场施工单位不良行为记录认定标准

解析

施工单位不良行为记录的认定标准。

考点：工程安全不良行为认定标准。

83.题型：单选题

根据我国担保法律制度，关于抵押权实现的说法，错误的是（）。*

A债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价

款受偿

B同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，按抵押登记的先后顺

序清偿

C同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的，若抵押物未登

记的，按照合同生效的先后顺序清偿

D抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清

偿

答案

D

解析

债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以抵押物折价或者以拍

卖、变卖该抵押物所得的价款受偿;协议不成的，抵押权人可以向人民法院提起诉

讼。抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不

足部分由债务人清偿。

84.题型：多选题

某工程的地下隐蔽工程已出现重大安全隐患，安全生产管理机构下达了停产整改的

通知。但是，该安全隐患尚未排除时，项目经理却要求作业人员继续施工。对此情

形，作业人员可以行使（）权。

A知情

B拒绝

C检举控告

D要求赔偿

E紧急避险

答案

A,B,C

85.题型：多选题

我国《担保法》规定的担保形式有（）。A

保证B

抵押C

质押D

留置E

预付款

考点

2Z201071担保与担保合同的规定

解析

该题要求了解我国《担保法》规定的五种担保形式，即保证、抵押、质押、留置和

定金。而预付款不是《担保法》中规定的担保形式，且与定金担保有区别，故正确

为A、B、C、D=

考点：担保与担保合同的规定。

86.题型：单选题

施工企业甲向设备租赁公司乙租赁塔吊,租赁费2（）万元,其拟将租赁费转移给开发商

丙，依据《合同法》的规定，其转移债务的必要条件是（）.

A通知设备租赁公司乙

B须经设备租赁公司乙同意

C与开发商达成转让协议

D要为设备租赁公司提供担保

答案

B

87.题型：单选题

建筑市场诚信行为信息中的良好行为记录，是指企业因严格遵守建设法规，行为规范,

诚信经营而受到（）表彰、奖励所形成的记录.

A建设单位

B行政主管部门或相关专业部门

C监理单位

D公众评价

答案

B

88.题型：单选题

按照《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列选项中属于施工单位

承揽业务不良行为的是（）.

A串通投标

B偷工减料

C未取得资质证书承揽工程

D出借、转让资质证书

答案

A

89.题型：单选题

工人小韩与施工企业订立了1年期的劳动合同，在合同履行过程中小韩不能胜任本

职工作，企业给其调整工作岗位后，仍不能胜任工作，其所在企业决定解除劳动合

同，需提前（）日以书面形式通知小韩本人。

A10

B15

C30

D60

答案

C

解析

《劳动合同法》第40条规定，有下列情形之一的，用人单位提前3