体育馆装修发包合同

体育馆装修发包合同合同目录第一章总则1.1合同当事人1.2合同签订依据1.3合同标的1.4合同生效条件1.5合同解释权第二章工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程预算2.5工程周期第三章发包人义务3.1发包人提供的条件3.2发包人负责的事项3.3发包人的其他义务第四章承包人义务4.1承包人的资质4.2承包人负责的事项4.3承包人的其他义务第五章工程质量5.1质量标准5.2质量监督5.3质量保证第六章工程进度6.1施工计划6.2进度监督6.3进度调整第七章工程造价7.1造价构成7.2造价审核7.3造价支付第八章工程变更8.1变更条件8.2变更程序8.3变更导致的合同价款调整第九章竣工验收9.1验收标准9.2验收程序9.3验收结果处理第十章违约责任10.1发包人的违约责任10.2承包人的违约责任10.3违约赔偿第十一章争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3诉讼或仲裁地点第十二章合同的解除和终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3解除和终止后的处理第十三章附则13.1合同的补充和修改13.2合同的转让13.3合同的生效、变更和解除第十四章合同附件14.1附件清单14.2附件的效力14.3附件的修订合同编号_________第一章总则1.1合同当事人1.1.1发包人名称：1.1.2承包人名称：1.2合同签订依据1.3合同标的1.4合同生效条件1.4.1双方签字盖章1.4.2相关政府部门批准1.5合同解释权1.5.1合同文本：1.5.2合同附件：第二章工程概况2.1工程名称：2.2工程地点：2.3工程规模：2.4工程预算：2.5工程周期：第三章发包人义务3.1发包人提供的条件3.1.1提供施工图纸和技术规范：3.1.2提供施工场地：3.2发包人负责的事项3.2.1办理相关施工许可：3.2.2提供施工所需的水电等基础设施：3.3发包人的其他义务3.3.1支付合同价款：3.3.2履行合同约定的其他义务：第四章承包人义务4.1承包人的资质4.1.1提供有效的营业执照和资质证书：4.1.2提供合格的施工队伍和技术人员：4.2承包人负责的事项4.2.1按照约定完成施工任务：4.2.2负责工程的安全和环境保护：4.3承包人的其他义务4.3.1遵守相关法律法规：4.3.2履行合同约定的其他义务：第五章工程质量5.1质量标准5.1.1按照国家相关标准和规范执行：5.1.2质量检验和验收：5.2质量监督5.2.1发包人的监督：5.2.2第三方质量监督机构的监督：5.3质量保证5.3.1承包人的质量保证措施：5.3.2质量问题的处理：第六章工程进度6.1施工计划6.1.1承包人提交施工计划：6.1.2发包人审批施工计划：6.2进度监督6.2.1发包人对施工进度的监督：6.2.2承包人对施工进度的自我监督：6.3进度调整6.3.1承包人提出进度调整申请：6.3.2发包人审批进度调整计划：第七章工程造价7.1造价构成7.1.1工程直接费用：7.1.2工程间接费用：7.1.3其他费用：7.2造价审核7.2.1承包人提交造价报告：7.2.2发包人或其委托的第三方机构进行审核：7.3造价支付7.3.1进度付款：7.3.2竣工结算：7.3.3支付方式：第八章工程变更8.1变更条件8.1.1变更的原因：8.1.2变更的程序：8.2变更程序8.2.1变更申请：8.2.2变更审批：8.3变更导致的合同价款调整8.3.1变更价款的计算：8.3.2价款支付：第九章竣工验收9.1验收标准9.1.1按照国家相关标准和规范：9.1.2验收合格的条件：9.2验收程序9.2.1验收申请：9.2.2验收流程：9.3验收结果处理9.3.1验收合格的处理：9.3.2验收不合格的处理：第十章违约责任10.1发包人的违约责任10.1.1发包人违约的行为：10.1.2违约责任的承担：10.2承包人的违约责任10.2.1承包人违约的行为：10.2.2违约责任的承担：10.3违约赔偿10.3.1赔偿金额的计算：10.3.2赔偿方式：第十一章争议解决11.1争议解决方式11.1.1和解：11.1.2调解：11.1.3仲裁：11.2争议解决机构11.2.1选择的仲裁机构：11.2.2选择的调解机构：11.3诉讼或仲裁地点11.3.1诉讼地点：11.3.2仲裁地点：第十二章合同的解除和终止12.1合同解除条件12.1.1解除的条件：12.1.2解除的程序：12.2合同终止条件12.2.1终止的条件：12.2.2终止的程序：12.3解除和终止后的处理12.3.1解除和终止后的工作交接：12.3.2解除和终止后的合同价款处理：第十三章附则13.1合同的补充和修改13.1.1补充和修改的方式：13.1.2补充和修改的效力：13.2合同的转让13.2.1转让的条件：13.2.2转让的程序：13.3合同的生效、变更和解除13.3.1生效的条件：13.3.2变更和解除的程序：第十四章合同附件14.1附件清单14.1.1附件名称：14.1.2附件数量：14.2附件的效力14.2.1附件的补充性：14.2.2附件的法律效力：14.3附件的修订14.3.1修订的条件：14.3.2修订的程序：甲方（发包人）：乙方（承包人）：签订日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指定材料供应商甲方有权指定工程所需的部分材料供应商。乙方应按照甲方的要求采购材料，并保证材料质量符合国家相关标准和规范。若乙方未按照甲方要求采购材料，导致工程质量问题，乙方应承担相应的责任。2.甲方监督权甲方有权对施工过程进行监督，包括但不限于施工质量、进度、安全等方面。乙方应积极配合甲方的监督工作，及时整改甲方提出的问题。若乙方未按要求整改，甲方有权要求乙方支付违约金。3.甲方变更权甲方在合同履行过程中，有权根据实际情况对工程进行变更。乙方应按照甲方的变更要求，及时调整施工计划，并承担因变更导致的合同价款调整。4.甲方提前使用权在合同约定的工程竣工日期之前，甲方有权提前使用工程。提前使用期间，乙方应承担工程运行维护费用，并保证工程安全。若因乙方原因导致工程损坏，乙方应承担修复费用。5.甲方终止权在合同履行过程中，若乙方严重违约，甲方有权终止合同。终止合同后，乙方应按照甲方要求完成剩余工程，并承担违约责任。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方技术保密乙方应对工程所涉及的技术和设计方案保密，不得泄露给第三方。若乙方泄露技术秘密，甲方有权要求乙方支付违约金。2.乙方质量保障乙方应保证工程质量，确保工程安全。若工程出现质量问题，乙方应承担修复费用，并支付甲方因此造成的损失。3.乙方进度保障乙方应按照合同约定的工期完成工程。若乙方延期交付工程，甲方有权要求乙方支付违约金。4.乙方材料提供乙方应按照合同约定，提供合格的施工材料。若乙方提供的材料不合格，导致工程质量问题，乙方应承担相应责任。5.乙方培训与指导乙方应对甲方指定的施工人员进行培训和指导，确保施工人员掌握正确的施工方法和安全操作规程。若因乙方培训指导不力，导致施工人员操作失误，乙方应承担相应责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介职责第三方中介应公正、客观地履行调解、仲裁等职责，保证合同争议的公正解决。2.第三方中介费用双方应按照约定承担第三方中介的费用。若一方未按约定支付中介费用，对方有权拒绝履行相应合同义务。3.第三方中介决定效力第三方中介做出的决定，双方应予以尊重并履行。若一方对中介决定不服，可依法申请诉讼或仲裁。4.第三方中介保密义务第三方中介应对合同双方的商业秘密保密，不得泄露给无关第三方。若中介泄露秘密，双方有权要求中介承担违约责任。5.第三方中介协助履行第三方中介应协助双方履行合同，确保合同顺利实施。若中介未能协助履行合同，导致合同纠纷，中介应承担相应责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.施工图纸和技术规范2.施工场地证明文件3.承包人资质证书和营业执照副本4.工程预算报告5.施工计划和进度表6.材料供应商清单7.质量保证书8.安全防护措施方案9.培训和指导记录10.第三方中介合同11.违约金计算公式12.仲裁或诉讼授权书13.合同解除和终止协议14.工程验收报告二、违约行为及认定：1.甲方违约行为未按约定时间支付合同价款未提供施工所需的水电等基础设施未履行合同约定的其他义务2.乙方违约行为未按约定时间完成工程提供不合格的材料或设备未按照设计图纸和技术规范施工未履行合同约定的其他义务3.第三方中介违约行为未公正、客观地履行调解、仲裁等职责泄露合同双方的商业秘密未协助双方履行合同导致纠纷三、法律名词及解释：1.合同违约：一方未履行合同约定的义务2.合同解除：合同双方或单方依法终止合同关系3.合同终止：合同双方或单方依法终止合同的效力4.违约金：违约方支付给对方的一种经济补偿5.仲裁：由仲裁机构对合同争议进行审理并做出具有法律效力的裁决6.诉讼：通过法院对合同争议进行审理并做出具有法律效力的判决四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误解决方案：协商调整施工计划，延期完成工程2.材料质量问题解决方案：更换不合格材料，重新检验，支付违约金3.设计变更解