




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
服装店装修发包合同合同目录第一章总则1.1合同主体1.2合同标的1.3合同签订时间与地点1.4合同效力第二章装修工程概况2.1工程名称2.2工程地址2.3工程规模2.4工程预算第三章发包人义务3.1提供施工场地3.2办理相关手续3.3支付工程款项3.4协调相关关系第四章承包人义务4.1施工资质4.2施工方案与设计4.3施工质量与进度4.4安全生产与环保第五章工程质量标准5.1质量要求5.2验收标准5.3保修期限第六章工程进度与工期6.1施工周期6.2关键节点6.3工期延误第七章工程款项支付与结算7.1付款方式7.2付款进度7.3竣工结算7.4款项支付手续第八章合同的变更与解除8.1变更条件8.2解除条件8.3变更与解除的手续第九章违约责任9.1发包人违约9.2承包人违约9.3违约责任认定与赔偿第十章争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁机构10.3诉讼管辖第十一章合同的生效、终止与解除11.1生效条件11.2终止条件11.3解除条件第十二章附则12.1合同附件12.2合同修改12.3合同解除12.4合同解除后的处理第十三章其他约定13.1知识产权保护13.2保密条款13.3广告宣传13.4合作推广第十四章合同的签署14.1签署时间14.2签署地点14.3签署人14.4签字盖章合同编号_________第一章总则1.1合同主体1.1.1发包人:_________1.1.2承包人:_________1.2合同标的1.3合同签订时间与地点1.3.1签订时间:_________1.3.2签订地点:_________1.4合同效力1.4.1本合同自双方签字盖章之日起生效1.4.2本合同在履行完毕后失效第二章装修工程概况2.1工程名称:_________2.2工程地址:_________2.3工程规模:_________2.4工程预算:_________第三章发包人义务3.1提供施工场地3.1.1发包人应保证施工场地的合法性3.1.2发包人应提供施工所需的水电等基础设施3.2办理相关手续3.2.1发包人应负责办理工程所需的相关审批手续3.2.2发包人应负责协调工程与周边单位的关系3.3支付工程款项3.3.1发包人应按合同约定的付款时间及金额支付工程款项3.3.2发包人支付工程款项后,承包人应提供相应的正规发票3.4协调相关关系3.4.1发包人应负责协调工程中的各方关系,确保工程顺利进行第四章承包人义务4.1施工资质4.1.1承包人应具备国家规定的相关施工资质4.1.2承包人应提供相应的资质证明文件4.2施工方案与设计4.2.1承包人应根据发包人的要求提供施工方案和设计图纸4.2.2承包人应就施工方案和设计图纸与发包人进行充分沟通4.3施工质量与进度4.3.1承包人应保证施工质量,符合国家相关标准和合同约定4.3.2承包人应按照合同约定的工期完成施工任务4.4安全生产与环保4.4.1承包人应遵守国家关于安全生产和环保的相关规定4.4.2承包人应负责施工现场的安全生产和环境保护工作第五章工程质量标准5.1质量要求5.1.1工程质量应符合国家相关标准和合同约定5.1.2工程质量的检验和验收应按照合同约定的程序进行5.2验收标准5.2.1工程验收应由双方共同进行5.2.2工程验收合格后,发包人应支付剩余工程款项5.3保修期限5.3.1工程保修期限按国家规定和合同约定执行5.3.2保修期内,承包人应负责工程的维修和保养工作第六章工程进度与工期6.1施工周期6.1.1合同约定的施工周期为_________6.1.2施工周期的计算方式按合同约定执行6.2关键节点6.2.1工程关键节点包括_________6.2.2关键节点的完成时间及质量要求按合同约定执行6.3工期延误6.3.1工期延误的原因包括_________6.3.2工期延误的处理方式按合同约定执行第七章工程款项支付与结算7.1付款方式7.1.1工程款项的支付采用_________方式7.1.2付款的具体操作按合同约定执行7.2付款进度7.2.1工程款项的付款进度按合同约定执行7.2.2付款进度的时间节点及金额按合同约定执行7.3竣工结算7.3.1工程竣工后,双方应进行竣工结算7.3.2竣工结算的金额及支付方式按合同约定执行7.4款项支付手续7.4.1工程款项的支付手续按合同约定执行7.4.2支付手续的完成时间为_________第八章合同的变更与解除8.1变更条件8.1.1在合同履行过程中,如遇不可抗力等因素,需对合同内容进行变更的,双方可协商一致进行变更8.1.2合同变更应签订书面变更协议,并经双方盖章生效8.2解除条件8.2.1在合同履行过程中,如遇不可抗力等因素,导致合同无法继续履行的,双方可协商一致解除合同8.2.2合同解除应签订书面解除协议,并经双方盖章生效8.3变更与解除的手续8.3.1合同变更或解除的书面协议应一式两份,双方各执一份8.3.2合同变更或解除的协议应按照合同约定的生效条件生效第九章违约责任9.1发包人违约9.1.1发包人未按合同约定履行义务的,应承担相应的违约责任9.1.2发包人迟延支付工程款项的,应支付迟延付款的违约金9.2承包人违约9.2.1承包人未按合同约定履行义务的,应承担相应的违约责任9.2.2承包人未按约定工期完成施工任务的,应支付逾期完工的违约金9.3违约责任认定与赔偿9.3.1违约责任的认定和赔偿金额的计算按合同约定和国家相关法律法规执行9.3.2违约方应承担的违约责任不免除其履行合同的义务第十章争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方在合同履行过程中发生的争议,应通过友好协商解决10.1.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼10.2仲裁机构10.2.1双方同意将争议提交_________仲裁委员会进行仲裁10.2.2仲裁裁决是终局的,对双方均具有法律约束力10.3诉讼管辖10.3.1任何一方在合同纠纷发生后,向人民法院提起诉讼的,应提交_________人民法院管辖10.3.2诉讼双方应按照人民法院的要求提交证据和文件第十一章其他约定11.1知识产权保护11.1.1双方同意,合同标的物相关的知识产权归_________方所有11.1.2未经对方书面同意,任何一方不得使用对方的商标、专利等技术信息11.2保密条款11.2.1双方应对合同履行过程中获取的对方商业秘密和机密信息予以保密11.2.2保密期限自合同签订之日起算,至合同解除或终止后_________年止11.3广告宣传11.3.1承包人同意在合同约定的范围内,为发包人提供广告宣传服务11.3.2广告宣传的具体内容和费用按合同约定执行11.4合作推广11.4.1双方同意在合同约定的范围内,共同进行业务推广和市场拓展11.4.2合作推广的具体方案和实施步骤按合同约定执行第十二章附则12.1合同附件12.1.1合同附件包括_________等,附件与合同具有同等法律效力12.1.2附件的提交和审核按合同约定执行12.2合同修改12.2.1合同的修改应经双方协商一致,并签订书面修改协议12.2.2修改协议的生效按合同约定的生效条件执行12.3合同解除12.3.1合同解除的条件和程序按合同第八章约定执行12.3.2合同解除后的处理按合同约定执行12.4合同解除后的处理12.4.1合同解除后,尚未履行的义务终止履行12.4.2合同解除后,已支付的款项不予退还,已产生的费用按合同约定处理第十三章其他约定(此章节留空,如有其他约定,双方可在此补充约定)第十四章合同的签署14.1签署时间14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效14.1.2本合同的签署时间为_________14.2签署地点14.2.1本合同的签署地点为多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定部分或全部材料的供应商,乙方应接受甲方的指定并按照甲方要求采购材料。如乙方不接受甲方指定供应商,甲方有权解除合同。1.2甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督,以确保工程质量符合甲方的要求。甲方有权要求乙方对施工过程中出现的问题进行整改。1.3甲方变更权甲方在合同履行过程中,有权根据实际需要对工程的设计和施工方案进行变更。乙方应按照甲方的变更要求进行调整,并承担因变更产生的额外费用。1.4甲方终止权甲方在合同履行过程中,如发现乙方严重违约或工程质量严重不符合约定,甲方有权终止合同,并要求乙方支付违约金。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明2.1乙方保修责任乙方应对施工质量承担相应的保修责任。在保修期内,如出现质量问题,乙方应负责维修和更换,并承担由此产生的费用。2.2乙方工期延误责任乙方如因自身原因导致工期延误,应按照合同约定向甲方支付逾期完工的违约金。2.3乙方保密义务乙方应对甲方提供的商业秘密和机密信息予以保密,未经甲方书面同意,不得向第三方披露。2.4乙方知识产权保护乙方应保证施工过程中使用的材料、设计等不侵犯第三方的知识产权。如因乙方侵权导致甲方遭受损失,乙方应承担相应的赔偿责任。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责第三方中介应负责协调甲方和乙方之间的关系,确保合同的顺利履行。中介方应公正、中立地处理合同履行过程中的争议。3.2第三方中介费用中介方有权根据合同金额的一定比例收取中介费用。中介费用的具体金额和支付方式应在合同中约定。3.3第三方中介的违约责任中介方如未按照约定履行职责,导致合同无法履行或造成一方损失的,应承担相应的违约责任。3.4第三方中介的解除权任何一方均有权在合同履行过程中解除与中介方的合同。解除中介合同的,中介方应退还已收取的中介费用。附件及其他补充说明一、附件列表:1.工程设计图纸2.施工方案3.材料供应商名单4.保修条款5.工程进度计划6.工程预算明细7.付款凭证8.施工许可证9.知识产权许可协议10.保密协议11.第三方中介服务协议二、违约行为及认定:1.甲方违约未按约定时间支付工程款项未提供施工所需的水电等基础设施未办理相关手续导致工程延误未履行协调相关关系的义务2.乙方违约未按约定时间完成施工任务施工质量不符合国家标准或合同约定未按约定采购材料或使用侵权材料未保守甲方商业秘密和机密信息3.第三方中介违约未公正、中立地处理合同履行过程中的争议未按约定履行职责导致合同无法履行未退还已收取的中介费用三、法律名词及解释:1.合同履行:合同双方按照约定履行各自的权利和义务的过程。3.违约责任:违约方因违约行为而应承担的法律责任。4.保修期限:工程保修的有效期限。5.知识产权:创作者对其创作的文学、艺术和科学作品享有的专有权利。6.保密协议:双方约定对合同履行过程中获取的对方商业秘密和机密信息予以保密的协议。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.工程进度延误solution:双方协商调整施工计划,合理分配人力资源,确保工程进度。2.材料质量问题
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 招聘护士长考试试题及答案
- 瑞友科技java面试题及答案
- 仓库品检面试题及答案
- 空间能力测试题及答案
- 浙江省金华市十校2024-2025学年高二下学期期末考试英语试题
- 促进消费公平的统一大市场建设举措
- 学生学习策略指导
- 广告投放合同模板
- 导电高分子复合材料
- 无人机应用技术4.10.DLG产品介绍
- 综合实践:画数学连环画(大单元教学设计)一年级数学下册北师大版2025
- 2025年大学英语六级考试试卷及答案
- 水工程概论课件
- 诈骗还款协议书范本
- 研学活动协议书合同协议
- 2025年教师参加初中英语新教材培训心得体会
- 2025「活跃用户」研究报告(小红书平台)
- 交警122接处警工作规范
- 2025年3月版安全环境职业健康法律法规标准文件清单
- 小儿支气管哮喘的护理-课件
- (2025春新版本)北师大七年级下册生物全册教案
评论
0/150
提交评论