2024青岛市施工的合同范本

合同编号：__________合同双方：甲方：（全称）地址：联系电话：联系人：乙方：（全称）地址：联系电话：联系人：鉴于甲方为工程项目业主，乙方为施工单位，双方经友好协商，就青岛市施工项目达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：（工程全称）1.2工程地点：（工程地址）1.3工程内容：（工程简述）1.4工程工期：（工期起止日期）第二条工程价款2.1本工程合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2乙方按工程进度分阶段向甲方提交工程进度款，具体付款比例和时间双方另行约定。2.3工程验收合格后，甲方应在验收报告送达之日起____个工作日内支付剩余工程款。第三条工程质量3.1乙方应严格按照国家及地方相关法律法规、工程技术标准和甲方的要求进行施工。3.2工程质量保证期为____年，自工程验收合格之日起计算。3.3乙方对施工过程中出现的问题应及时整改，确保工程质量。第四条工程进度4.1乙方应按照约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。4.2甲方应按约定时间提供施工场地、施工图纸等，确保工程顺利进行。第五条保密条款5.1双方在履行合同过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密。5.2保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第七条其他条款7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且款项结清之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：____年____月____日日期：____年____月____日注意事项及解决办法：1.工程范围和细节：确保合同中明确列出工程的具体范围和细节，以避免未来的歧义。解决办法：详细描述工程的项目、规模、地点、预期成果等，并附上相关工程图纸和技术规范。2.工期和进度：约定清晰的工期和阶段性目标，以及相应的违约责任。解决办法：明确工期的起始和结束日期，规定里程碑进度和相应的款项支付日期。3.工程质量标准：明确工程的质量标准和验收标准，以及质量保证期的长度。解决办法：引用具体的质量标准规范，设定明确的验收程序和质量保证期限。4.价款和支付方式：详细说明合同总价款、付款方式和进度款的比例。解决办法：规定预付款、进度款和最终付款的具体条件和时间节点。5.变更和调整：预见可能的工程变更，并约定变更的程序和影响到的合同价格或工期调整方式。解决办法：设立变更控制委员会，按照既定的程序处理变更请求。6.违约责任：明确违约行为的定义和相应的违约责任，包括工期延误和质量不达标的情况。解决办法：根据违约的严重程度，规定相应的经济赔偿或其他责任承担方式。7.争议解决：确定争议解决的途径，如友好协商、调解、仲裁或诉讼。解决办法：选择合适的争议解决机制，并在合同中明确双方的仲裁或诉讼地点。8.法律适用和管辖：确定合同适用的法律和争议解决的管辖地。解决办法：在合同中指定适用的法律（如中国法律）和合同签订地或工程所在地为管辖地。法律名词及名词解释：1.甲方：通常指合同的委托方或项目业主，负责委托工程项目的实施。2.乙方：指承担工程项目施工的方，即施工承包商。3.工程价款：指为完成工程合同约定的工作内容，乙方应得的全部报酬。4.工程质量：指工程满足规定和使用目的的程度，包括结构安全、使用功能、耐久性等。5.工期：指合同约定的工程开始施工至工程竣工交付的整个时间周期。6.违约责任：指当合同一方未履行或未完全履行合同义务时，应承担的法律责任。7.争议解决：指当合同双方在合同履行过程中发生分歧时，采取的法律程序和方法。8.仲裁：指合同双方在发生争议时，同意将争议提交给第三方（仲裁机构）进行裁决的一种争议解决方式。9.诉讼：指合同双方在发生争议时，通过法院提起的司法程序解决争议。应用场合：1.建筑施工合同：适用于建筑工程的施工，包括住宅、商业、工业等建筑项目。2.装修施工合同：适用于室内外装修、改造工程，如住宅装修、商业空间装修等。3.工程维修合同：适用于各类建筑物的维修、养护、加固等工程。4.园林绿化施工合同：适用于公园、广场、住宅小区等场所的园林绿化工程。5.市政工程合同：适用于城市道路、桥梁、隧道、给排水、供电等市政基础设施工程。补充条款：1.特殊材料和设备：如合同中涉及特殊材料和设备的采购，应明确供应商、质量标准、验收程序等。2.设计变更：如合同中涉及设计变更，应明确变更程序、工期调整、价款变更等。3.工程保险：约定双方应购买的工程保险类型，如建筑工程一切险、第三方责任险等。4.环境保护：明确施工过程中的环境保护要求，如噪声、扬尘、废水处理等。5.安全生产：约定施工过程中的安全生产要求，如安全防护、应急预案等。附件列表：1.工程图纸：包括施工图纸、设计说明书、施工图等。2.技术规范：包括施工技术规范、质量标准、验收标准等。3.施工方案：包括施工组织设计、施工进度计划、施工方法等。4.供应商资质证明：如合同中涉及特殊材料和设备的采购，需提供供应商的资质证明。5.工程量清单：明确工程项目的名称