时尚珠宝店装修合同协议书

时尚珠宝店装修合同协议书合同目录第一章总则1.1合同双方的含义1.2合同的目的与性质1.3合同的生效与终止第二章装修工程概述2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程预算第三章装修设计与施工3.1设计要求3.2设计方案的提交与审批3.3施工单位的选择3.4施工期限3.5施工质量与标准第四章材料供应与管理4.1材料的选择与供应4.2材料的质量与标准4.3材料的保管与使用4.4材料的安全与环保第五章工程款项的支付与结算5.1款项的支付方式5.2款项的支付时间5.3款项的结算与退还5.4款项的争议解决第六章工程验收与保修6.1工程验收的标准与程序6.2工程验收的日期与方式6.3工程保修的范围与期限6.4工程保修的程序与责任第七章合同的变更与解除7.1合同变更的条件与程序7.2合同解除的条件与程序7.3合同变更与解除的法律后果第八章违约责任与争议解决8.1违约行为的认定与责任8.2争议解决的方式与程序8.3争议解决的适用法律与管辖法院第九章合同的保密条款9.1保密信息的范围与内容9.2保密信息的保护措施与期限9.3保密信息泄露的责任与后果第十章合同的适用法律与争议解决10.1合同的适用法律10.2合同争议的解决方式10.3合同争议的适用管辖法院第十一章其他条款11.1合同的转让与继承11.2合同的附件与附录11.3合同的签字与盖章第十二章合同的签署与生效12.1合同签署的时间与地点12.2合同签署的主体与权限12.3合同的生效条件与时间第十三章合同的终止与解除13.1合同终止的条件与程序13.2合同解除的条件与程序13.3合同终止与解除的法律后果第十四章附则14.1合同的解释与补充14.2合同的修订与更新14.3合同的废止与替代合同编号:第一章总则1.1合同双方的含义甲方:指乙方:指1.2合同的目的与性质本合同旨在规范甲方对乙方提供的时尚珠宝店进行装修工程的过程，明确双方的权利和义务，确保工程的顺利进行。1.3合同的生效与终止本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程验收合格并办理完毕结算手续后终止。第二章装修工程概述2.1工程名称时尚珠宝店装修工程2.2工程地点甲方指定的地点2.3工程规模按照双方确认的设计方案确定的规模2.4工程预算双方确认的工程预算为元。第三章装修设计与施工3.1设计要求乙方应按照甲方的要求进行珠宝店的设计，设计方案应符合甲方的品牌形象和风格定位。3.2设计方案的提交与审批乙方应在约定的时间内向甲方提交设计方案，甲方有权对设计方案进行审批，并提出修改意见。3.3施工单位的选择乙方应根据设计方案选择具有相应资质的施工单位进行施工，并负责施工单位的协调和管理。3.4施工期限乙方向甲方承诺的施工期限为天。3.5施工质量与标准乙方应确保施工质量符合国家相关标准和甲方的要求，并对施工过程中出现的问题及时进行解决。第四章材料供应与管理4.1材料的选择与供应乙方应按照设计方案和甲方的要求选择合适的材料，并负责材料的供应。4.2材料的质量与标准乙方提供的材料应符合国家相关标准和甲方的要求，并提供相应的质量保证。4.3材料的保管与使用乙方应对提供的材料进行妥善保管，并按照施工要求进行使用。4.4材料的安全与环保乙方提供的材料应符合国家相关安全和环保要求，并对施工过程中产生的废弃物进行妥善处理。第五章工程款项的支付与结算5.1款项的支付方式甲方应按照双方约定的方式支付工程款项。5.2款项的支付时间甲方应按照工程进度和合同约定时间支付款项。5.3款项的结算与退还工程完成后，双方按照约定进行款项的结算，多退少补。5.4款项的争议解决双方在款项支付与结算过程中发生的争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可向合同约定的法院提起诉讼。第八章违约责任与争议解决8.1违约行为的认定与责任甲方未按约定时间支付工程款项的，应向乙方支付迟延付款违约金，违约金计算方式为迟延付款金额的千分之五。乙方未按约定时间完成工程的，应向甲方支付迟延交付违约金，违约金计算方式为工程总金额的千分之五。8.2争议解决的方式与程序双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同约定的法院提起诉讼。8.3争议解决的适用法律与管辖法院本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律，并由合同约定的法院管辖。第九章合同的保密条款9.1保密信息的范围与内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，均属于保密信息。9.2保密信息的保护措施与期限双方应对保密信息予以保密，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。保密期限自本合同终止之日起计算，为期五年。9.3保密信息泄露的责任与后果如一方违反保密义务，导致保密信息泄露，泄露方应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。第十章合同的适用法律与争议解决10.1合同的适用法律本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。10.2合同争议的解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同约定的法院提起诉讼。10.3合同争议的适用管辖法院本合同纠纷的管辖法院为合同约定的法院。第十一章其他条款11.1合同的转让与继承未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利与义务全部或部分转让给第三方。本合同依法继承。11.2合同的附件与附录本合同附件包括：设计方案、工程预算、工程进度计划等。11.3合同的签字与盖章本合同自双方签字盖章之日起生效。第十二章合同的签署与生效12.1合同签署的时间与地点本合同于年月日在地签署。12.2合同签署的主体与权限甲方授权代表：_________，乙方授权代表：_________，代表双方签署本合同。12.3合同的生效条件与时间本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为个月。第十三章合同的终止与解除13.1合同终止的条件与程序本合同在履行完毕、双方结算完毕后终止。13.2合同解除的条件与程序在合同有效期内，除非双方达成书面解除协议，否则任何一方不得单方面解除合同。13.3合同终止与解除的法律后果合同终止或解除后，双方应按照约定办理相关手续，并互相赔偿因合同终止或解除给对方造成的损失。第十四章附则14.1合同的解释与补充本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2合同的修订与更新本合同如有修订，双方可签订修订版，修订版与原合同具有同等法律效力。14.3合同的废止与替代本合同在履行过程中如有废止，双方应签订废止协议，废止协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________签订日期：年月日多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特别约定1.1甲方变更要求甲方在合同履行过程中，如需对设计方案或工程内容进行变更，应提前书面通知乙方。乙方应在接到通知后五个工作日内提出变更后的方案及报价，经甲方确认后方可进行变更。1.2甲方延期支付甲方如因特殊情况无法按约定时间支付工程款项，应在约定的支付时间前五个工作日内书面通知乙方，并说明延期支付的原因及支付时间。乙方应予以谅解，并同意甲方延期支付。1.3甲方终止合同甲方在合同履行过程中，如需终止合同，应提前书面通知乙方。终止合同后，乙方应按照甲方的要求停止施工，并按照约定办理相关手续。甲方应支付乙方因合同终止所造成的合理损失。附加条款二：乙方为主导时的特别约定2.1乙方延误工程乙方如因特殊情况无法按约定时间完成工程，应在约定的完成时间前五个工作日内书面通知甲方，并说明延误的原因及完成时间。甲方应予以谅解，并同意乙方延期交付。2.2乙方质量问题乙方提供的材料或施工质量不符合约定，导致工程不合格的，乙方应负责修复或重新施工，并承担因此产生的费用。如乙方未在约定时间内修复或重新施工，甲方有权委托第三方进行修复或重新施工，并有权要求乙方支付因此而产生的费用。2.3乙方保密义务乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密，未经甲方同意，不得向任何第三方泄露。如乙方违反保密义务，导致保密信息泄露，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。附加条款三：第三方中介为主导时的特别约定3.1第三方中介的职责第三方中介作为甲方和乙方的联系人，负责协调双方在合同履行过程中的关系，传达双方的意见和要求，并协助双方解决争议。3.2第三方中介的违约责任第三方中介在履行过程中，如因故意或过失导致合同一方或双方遭受损失的，第三方中介应承担相应的违约责任。3.3第三方中介的保密义务第三方中介应对在合同履行过程中获得的甲方和乙方双方的保密信息予以保密，未经双方同意，不得向任何第三方泄露。如第三方中介违反保密义务，导致保密信息泄露，第三方中介应承担相应的违约责任，并赔偿甲方和乙方因此遭受的损失。附件及其他补充说明一、附件列表：1.设计方案2.工程预算3.工程进度计划4.材料供应清单5.施工单位资质证明6.施工许可证7.工程验收标准8.保修条款9.保密协议10.合同修订记录二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付工程款项，属于迟延付款违约。2.乙方未按约定时间完成工程，属于迟延交付违约。3.乙方提供的材料或施工质量不符合约定，属于质量违约。4.乙方违反保密义务，导致保密信息泄露，属于违约行为。5.第三方中介未履行协调职责，导致合同双方损失，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.迟延付款：指合同约定的付款时间已过，甲方未支付工程款项的行为。3.质量违约：指乙方提供的材料或施工质量不符合合同约定的行为。4.保密义务：指合同一方对在合同履行过程中获得的对方保密信息予以保密的义务。5.第三方中介：指在合同履行过程中，协助甲方和乙方协调关系、传达意见的中立方。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方迟延付款解决办法：甲方应按合同约定时间支付款项，如无法按时支付，应提前通知乙方并说明原因，协商解决。2.问题：乙方迟延交付解决办法：乙方应按合同约定时间完成工程，如无法按时完成，应提前通知甲方并说明原因，协商解决。3.问题：材料质量不合格解决办法：乙方应更换不合格材料，修复施工质量，如有必要，承担相应费用。4.问题：保密信息泄露解决办法：违约方应承担违约责任，赔偿受损方损失，双方