音乐厅翻新工程发包协议

音乐厅翻新工程发包协议合同目录第一章总则1.1合同主体1.2合同签订地点和时间1.3工程概况1.4合同文件1.5词语定义第二章工程范围与内容2.1工程范围2.2工程内容2.3工程规模2.4工程目标第三章合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式3.4发票开具第四章工程进度4.1施工周期4.2关键节点4.3进度报告4.4进度调整第五章工程质量5.1质量标准5.2质量控制5.3质量验收5.4质量保修第六章合同的履行6.1发包人义务6.2承包人义务6.3合同的转让6.4合同的终止第七章违约责任7.1发包人违约7.2承包人违约7.3违约赔偿第八章争议解决8.1争议解决方式8.2调解8.3仲裁8.4诉讼第九章合同的生效、变更和解除9.1合同的生效9.2合同的变更9.3合同的解除第十章保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3泄密责任第十一章知识产权保护11.1知识产权归属11.2知识产权保护11.3侵权责任第十二章税费12.1税费承担12.2税务发票12.3税务争议第十三章不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力后果13.3不可抗力通知13.4不可抗力后果的处理第十四章合同的份数和保管14.1合同份数14.2合同保管14.3合同副本合同编号_________第一章总则1.1合同主体1.1.1发包人：_________1.1.2承包人：_________1.2合同签订地点和时间1.2.1签订地点：_________1.2.2签订时间：_________1.3工程概况1.3.1工程名称：_________1.3.2工程地点：_________1.3.3工程目标：_________1.4合同文件1.4.1合同协议书1.4.2合同附件1.4.3其他相关文件1.5词语定义1.5.1工程：指_________1.5.2发包人：指_________1.5.3承包人：指_________第二章工程范围与内容2.1工程范围2.1.1工程包括：_________2.1.2工程不包括：_________2.2工程内容2.2.1工程的主要内容：_________2.2.2工程的次要内容：_________2.3工程规模2.3.1工程规模描述：_________2.3.2工程规模数据：_________2.4工程目标2.4.1工程目标描述：_________2.4.2工程目标实现标准：_________第三章合同价格3.1合同总价3.1.1合同总价金额：_________3.1.2合同总价的计算方式：_________3.2价格调整3.2.1价格调整的条件：_________3.2.2价格调整的程序：_________3.3支付方式3.3.1支付方式：_________3.3.2支付时间表：_________3.4发票开具3.4.1发票类型：_________3.4.2发票的开具时间：_________第四章工程进度4.1施工周期4.1.1施工开始日期：_________4.1.2施工结束日期：_________4.2关键节点4.2.1关键节点描述：_________4.2.2关键节点的实现标准：_________4.3进度报告4.3.1进度报告的时间：_________4.3.2进度报告的内容：_________4.4进度调整4.4.1进度调整的条件：_________4.4.2进度调整的程序：_________第五章工程质量5.1质量标准5.1.1工程质量标准描述：_________5.1.2工程质量标准的依据：_________5.2质量控制5.2.1质量控制措施：_________5.2.2质量控制机构：_________5.3质量验收5.3.1质量验收标准：_________5.3.2质量验收程序：_________5.4质量保修5.4.1保修期限：_________5.4.2保修服务的内容：_________第六章合同的履行6.1发包人义务6.1.1发包人的义务描述：_________6.1.2发包人义务的履行时间：_________6.2承包人义务6.2.1承包人的义务描述：_________6.2.2承包人义务的履行时间：_________6.3合同的转让6.3.1合同转让的条件：_________6.3.2合同转让的程序：_________6.4合同的终止6.4.1合同终止的条件：_________6.4.2合同终止的程序：_________第七章违约责任7.1发包人违约7.1.1发包人违约行为：_________7.1.2发包人违约责任：_________7.2承包人违约7.2.1承包人违约行为：_________7.2.2承包人违约责任：_________7.3违约赔偿7.3.1违约赔偿的标准：_________第八章争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中的任何争议和纠纷。8.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2调解8.2.1在诉讼前，双方同意接受由甲方所在地调解委员会进行的调解。8.2.2调解不成的，可直接提起诉讼。8.3仲裁8.3.1双方同意将合同争议提交_________仲裁委员会进行仲裁。8.3.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第九章合同的生效、变更和解除9.1合同的生效9.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。9.1.2本合同的生效不代表任何一方对另一方未来的承诺。9.2合同的变更9.2.1合同变更需双方协商一致，并以书面形式作出。9.2.2合同变更不得违背法律法规和合同的基本原则。9.3合同的解除9.3.1合同解除的条件：_________9.3.2合同解除的程序：_________第十章保密条款10.1保密内容10.1.1双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。10.1.2保密信息的载体包括书面、电子、口头等形式。10.2保密期限10.2.1保密期限自合同生效之日起算，至合同终止或解除之日止。10.2.2对于特定保密信息，保密期限由双方另行约定。10.3泄密责任10.3.1如一方泄露保密信息，应承担相应的违约责任。10.3.2泄露造成的损失赔偿责任应根据实际损失计算。第十一章知识产权保护11.1知识产权归属11.1.1工程设计、施工图纸、技术规范等成果的知识产权归_________方所有。11.1.2双方同意，合同履行过程中产生的创新性技术成果，应按双方约定分配知识产权。11.2知识产权保护11.2.1双方应遵守相关法律法规，保护对方的知识产权。11.2.2任何一方发现侵权行为，均有权采取措施维护权益。11.3侵权责任11.3.1侵权行为导致的损失，应由侵权方承担赔偿责任。第十二章税费12.1税费承担12.1.1合同履行过程中产生的税费，按照法律法规和政策规定由双方承担。12.1.2税费的具体承担方式由双方在合同附件中约定。12.2税务发票12.2.1承包人应向发包人提供合法的税务发票。12.2.2发票上的金额应与实际支付金额一致。12.3税务争议12.3.1税务争议的解决按照税收法律法规和相关政策执行。第十三章不可抗力13.1不可抗力事件13.1.1不可抗力事件包括自然灾害、社会事件等不可预见、不可避免、不可克服的客观情况。13.1.2不可抗力事件的证明应由提出方提供。13.2不可抗力后果13.2.1不可抗力事件导致合同无法履行或造成损失的，双方互不承担责任。13.2.2不可抗力事件导致合同履行困难的，双方应协商解决。13.3不可抗力通知13.3.1一旦发生不可抗力事件，应及时通知对方。13.3.2不可抗力事件结束后，双方应立即恢复合同履行。13.4不可抗力后果的处理13.4.1不可抗力事件后果的处理，应遵循公平原则，合理分担损失。第十四章合同的份数和保管14.1合同份数14.1.1本合同一式两份，双方各执一份。14.1.2本合同的电子版本，双方均应妥善保管。14.2合同保管14.2.1双方应确保合同文件的完整性，不得擅自销毁或修改。14.2.2多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方指定材料供应商甲方有权指定工程所需材料的供应商。乙方应使用甲方指定的材料供应商提供的材料，并按照甲方的要求进行施工。如乙方使用的材料不符合甲方的要求，甲方有权要求乙方拆除重新施工，因此而产生的费用由乙方承担。2.甲方监督施工过程甲方有权对施工过程进行监督，以确保工程质量符合甲方的要求。甲方有权要求乙方提供施工进度报告，并对施工进度进行调整。乙方应接受甲方的监督和指导，并按照甲方的要求进行施工。3.甲方变更工程内容甲方有权在合同履行过程中变更工程内容。如甲方提出变更，乙方应按照甲方的要求进行施工。甲方应承担因工程变更而产生的额外费用。4.甲方提前使用工程甲方有权在工程验收合格后提前使用工程。乙方应在甲方要求的时间内完成工程的交付。5.甲方解除合同的条件如乙方严重违约，甲方有权解除合同。甲方解除合同的，乙方应立即停止施工，并按照甲方的要求拆除已施工的部分。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方负责工程质量乙方应对工程的质量和安全负责，并保证工程符合相关法律法规和行业标准。如工程质量不符合要求，乙方应承担修复费用。2.乙方按时完成工程乙方应按照合同约定的时间完成工程。如乙方迟延履行，应按照迟延履行天数向甲方支付违约金。3.乙方保护甲方知识产权乙方应保护甲方的知识产权，不得使用甲方的商标、专利等技术进行施工。如乙方侵犯甲方的知识产权，乙方应承担相应的法律责任。4.乙方提供工程进度报告乙方应定期向甲方提供工程进度报告，并按照甲方的要求调整施工进度。5.乙方负责工程保修乙方应对工程进行保修，保修期限自工程验收合格之日起计算。如工程在保修期内出现问题，乙方应负责修复。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明1.第三方中介的职责第三方中介应公正、中立地履行调解、协调职责，协助双方解决合同履行过程中的争议和纠纷。2.第三方中介的调解结果第三方中介的调解结果对双方具有约束力。如双方对调解结果不服，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.第三方中介的费用第三方中介的费用由双方协商确定。如调解成功，费用由败诉方承担；如调解失败，费用由双方各自承担。4.第三方中介的保密义务第三方中介应对合同履行过程中的双方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密，不得泄露给任何一方。5.第三方中介的退出如第三方中介不能公正、中立地履行调解、协调职责，双方均有权要求第三方中介退出。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案和技术规范3.材料供应合同4.施工进度计划5.质量保修协议6.安全事故应急预案7.知识产权许可协议8.保密协议9.调解协议书10.工程验收报告11.费用支付凭证12.变更协议13.合同解除协议14.争议解决裁决书二、违约行为及认定：1.甲方违约未按约定时间支付合同价款未提供施工所需材料或提供的材料不符合质量要求未按约定时间完成工程验收提前使用工程导致损害2.乙方违约未按设计图纸和规范施工施工质量不符合约定标准未按时完成工程或延迟履行使用甲方知识产权未经授权3.第三方中介违约未能公正、中立地调解争议泄露双方商业秘密或技术秘密未按约定时间提交调解结果三、法律名词及解释：1.违约行为：指合同一方或双方未履行合同约定的义务或履行义务不符合约定的行为。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。3.知识产权：指法律规定的著作权、专利权、商标权等权利。4.保密信息：指合同履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密、市场信息等。5.合同解除：指合同一方或双方根据合同约定或法律规定，终止合同关系的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误解决办法：协商调整施工计划，延长合同工期。