2024年安装工程施工合同格式范文（二篇）

第3页共3页2024年安装工程施工合同格式范文发包方（简称甲方）：_________承包方（简称乙方）：_________甲乙双方依据平等互利的原则，就安装分包工程事宜签订本协议，经双方协商一致，达成以下条款，以资共同遵守：一、工程概况1.工程名称：______________________________________。2.工程地点：______________________________________。3.承包面积：______________________________________。4.承包内容：包括但不限于部修整、墙面清理、废料清埋、打胶、搭移动架、钢骨架安装，以及焊条、切割片、防锈漆等（槽钢、角钢除外）的采购与安装，所有辅料均须按甲方指定的品牌与规格采购。二、合同工期1.本工程开工日期暂定为____年____月____日。2.完工日期为____年____月____日。3.总日历工期为____天。三、工程质量乙方应确保工程质量符合国家相关验收合格标准。四、合同价款及付款方式1.本合同外墙石材平板干挂安装单价为包干/平米，石材线条按可见光面积展开计算。2.工程进度款支付方式为：每月末____日，乙方向甲方提交当月完成的实际工程量报告，经甲方确认后，于次月____日前支付乙方当月工程款的80%。3.工程整体验收合格后3个月内，支付至工程总造价的____%，剩余5%作为质量保修金。保修期届满且乙方完成保修责任后____日内，甲方将保修金无息返还给乙方。五、甲方职责1.提供施工图纸。2.为乙方提供施工所需的电力、水源及场地、道路，以确保施工顺利进行。3.提供非乙方承包范围内的材料，并为乙方施工队伍提供住宿（其他生活用品由乙方自行解决）。六、乙方职责1.负责组织和管理本工程的专业施工队伍，确保工程质量、进度控制及安全文明施工。2.严格按照甲方提供的施工图纸、施工组织设计及技术交底进行施工。发现现场情况与图纸不符时，应及时向甲方报告。3.服从甲方的合理调度，根据业主的工期要求做好人员安排与储备，不得以任何理由拒绝配合赶工需求。因乙方原因导致的工期延误，甲方有权另派施工队伍，相关费用从乙方工程款中扣除。4.自觉接受甲方对工程质量及安全的监督。5.严格执行甲方制定的施工安全保障措施，对施工安全负全责。6.遵守施工现场的各项管理规定，服从业主及监理单位的统一管理。因乙方原因引发的质量、安全事故、罚款及劳务工资经济纠纷等一切事宜，均由乙方负责，相关费用由乙方承担。七、违约责任双方应严格履行合同义务，如因违约给对方造成经济损失的，应承担相应的违约责任。八、合同的生效与终止1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。2.合同未尽事宜由双方另行协商解决。3.工程结算尾款付清后，本合同自动终止。九、争议解决本合同发生争议时，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或依法向当地人民法院提起诉讼。十、合同份数本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方代表人（签字）：_________日期：____年____月____日乙方（签字/盖章）：_________日期：____年____月____日2024年安装工程施工合同格式范文（二）二、发包方在收到承包方提交的工程进度月报后，须在____日内依据核实的工程进度支付相应的进度款。当工程进度款支付总额达到合同总价的____%时，将按照既定比例逐步扣回备料款。三、当工程价款支付总额达到合同总价款的95%时，将暂停按进度付款。待工程完成交工验收，并在保修期满后，将连同本金及利息（若为财政拨款则不计息）一次性支付给承包方。四、若发包方存在拖欠工程进度款或尾款的情况，应向承包方支付违约金，违约金按拖欠金额的日万分之____计算。五、若因发包方拖欠工程款或代购材料价差款而导致工程进度受阻，进而造成承包方停工、窝工等损失，相关责任应由发包方承担。六、关于本合同造价的结算方式，将依据双方约定执行。七、承包方应在单项工程竣工验收后的____天内，将竣工结算文件提交给发包方及银行进行审查。发包方应在接到结算文件后的____天内完成审查。若到期未提出书面异议，承包方可请求银行进行审定并拨款。第七条施工与设计变更一、发包方提供的设计图纸、说明及相关技术资料，将作为施工的有效依据。开工前，发包方应组织设计交底和三方会审，并形成会审纪要，作为施工的补充依据。承、发包双方均不得擅自修改。二、施工中若发现设计存在错误或严重不合理之处，承包方应及时以书面形式通知发包方。发包方应会同设计等相关单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包方则按修改或变更后的设计文件进行施工。若因此产生额外费用（包括但不限于返工损失、停工、窝工、人员及机械设备调迁、材料构配件积压等实际损失），将由发包方负责，并相应调整合同造价。三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，可提出修改设计、改进工艺的合理化建议。经发包方、设计单位或相关技术部门同意后实施，其节约的价值将按国家规定进行分配。四、发包方如需进行设计变更，必须由原设计单位出具正式修改通知书和修改图纸，承包方方可实施。对于重大修改或增加造价的情况，双方必须另行协商，并在取得投资落实证明、技术资料及设计图纸齐全后，承包方方可实施。第八条工程验收一、竣工工程的验收将依据国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》以及国务院相关部门制定的竣工验收规定、施工图纸及说明书、施工技术文件等执行。二、在工程施工过程中，地下工程、结构工程等必须具备隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，发包方应及时办理验收签证手续。三、工程竣工验收合格后，发包方方可使用。在规定的保修期内，因施工造成的任何质量事故或缺陷，承包方将负责无偿保修。保修条件、范围和期限将按照建设部相关规定执行。第九条违约责任承包方责任：一、若工程质量不符合合同规定，承包方将负责无偿修理或返工。因修理或返工导致逾期交付的，承包方将偿付逾期违约金。二、若工程未能按合同规定工期交付使用，承包方将按合同中关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。发包方责任：一、若发包方未能按合同规定履行自身责任，除竣工日期可顺延外，还应赔偿承包方因此遭受的实际损失。二、若工程中途停建、缓建或因设计变更及设计错误导致返工，发包方应采取措施弥补或减少损失，并赔偿承包方因此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员及机械设备调迁、材料和构件积压等实际损失。三、若工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，因此产生的质量问题或其他问题将由发包方承担责任。四、若承包方验收通知书送达____日后发包方仍不进行验收，将按规定偿付逾期违约金。五、若发包方不按合同规定拨付工程款，将按银行有关逾期付款办法的规定，以延付金额的日万分之三向承包方支付赔偿金。第十条纠纷解决办法若双方因违反合同规定发生纠纷且协商不成时，可按以