包清工工程招标通知

包清工工程招标通知合同编号：__________甲方：__________乙方：__________鉴于甲方拟进行__________（工程名称）的建设，现就该工程的清工工作向乙方进行招标，乙方自愿参加投标。经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。一、工程内容：1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程性质：__________1.5工程预算：__________二、投标条件：2.1乙方应具备国家规定的相关资质，具备完成本工程的实力和信誉。2.2乙方应提供相关业绩证明，以证明其具备完成本工程的能力。三、投标文件：3.1乙方应按照甲方要求提交投标文件，包括投标书、资质证书、业绩证明等。3.2投标文件应密封提交，并在封面上注明“__________工程投标文件”。3.3投标文件提交截止时间：__________四、投标报价：4.1乙方应根据工程内容和实际情况，自行计算工程报价。4.2乙方应在投标文件中明确投标报价，包括工程总造价、分项报价等。4.3投标报价应包含全部工程内容，包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润等。五、评标原则：5.1甲方将根据乙方的资质、业绩、信誉、投标报价等因素进行综合评价。5.2甲方有权要求乙方对投标文件中不明确的内容进行澄清和说明。5.3甲方有权拒绝任何违反国家法律法规、损害甲方利益的投标行为。六、合同签订：6.1甲方将在评审结束后通知中标乙方，并与乙方签订书面合同。6.2合同签订后，乙方应按照合同约定履行义务，确保工程质量和进度。6.3合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。七、其他：7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。7.3本合同签订后，乙方不得将合同转包或分包给第三方，否则甲方有权解除合同。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：__________日期：__________一、附件列表：1.乙方资质证书2.乙方业绩证明3.投标文件4.中标通知书5.合同签订证明6.补充协议7.工程量清单8.材料供应清单9.施工设备清单10.工程进度计划11.质量保证书12.安全施工保证书13.环保措施清单14.付款凭证15.验收报告二、违约行为及认定：1.乙方未按照投标文件和合同约定履行合同义务，视为违约。2.乙方未能按照合同约定的工期完成工程，视为违约。3.乙方未按照合同约定的质量标准完成工程，视为违约。4.乙方未按照合同约定的报价履行合同，视为违约。5.乙方未经甲方同意，将合同转包或分包给第三方，视为违约。6.乙方在合同履行过程中，违反国家法律法规，损害甲方利益，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中承担发包人义务的一方。2.乙方：指合同中承担承包人义务的一方。3.投标：指乙方为获得合同而提交的报价和实施方案。4.中标：指甲方选定乙方为合同承包人的行为。5.合同履行：指乙方按照合同约定完成工程的过程。6.违约：指乙方未履行合同约定的义务或违反合同条款的行为。7.资质：指乙方在合同中所涉及的行业所应具备的资格和能力。8.分包：指乙方将合同中的部分工程或工作委托给第三方完成的行为。9.工期：指合同中约定的工程完成的时间。10.质量：指合同中约定的工程应达到的标准。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：根据合同约定，按延误天数向甲方支付违约金；制定并执行改进措施，确保工程进度。2.工程质量问题：解决办法：及时整改，并根据合同约定承担整改费用；严重质量问题导致工程无法使用，乙方应负责修复或重新建设。3.材料供应不足：解决办法：提前与供应商沟通，确保材料供应；如有紧急情况，及时通知甲方，并寻求替代供应商。4.付款争议：解决办法：按照合同约定的付款方式和时间节点进行付款；如发生争议，双方可协商解决或依法申请仲裁/提起诉讼。5.合同履行过程中发生争议：解决办法：通过友好协商解决；协商不成的，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑工程项目清工工作的招标。2.适用于乙方具备相关资质和能力，愿意参与投标的场合。3.适用于甲方对