格力销售安装合同模板

格力销售安装合同模板第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“买方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

乙方（以下简称“卖方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于：

1.买方因生产经营需要，拟购买卖方提供的空调产品及安装服务；

2.乙方具备空调产品销售及安装服务能力，愿意为买方提供空调产品及安装服务；

3.双方经友好协商，就空调产品销售及安装事宜达成如下协议：

第一条产品及服务内容

1.1乙方同意向买方销售以下空调产品：

（一）空调产品名称：____________________

（二）空调产品型号：____________________

（三）空调产品数量：____________________

1.2乙方同意为买方提供以下安装服务：

（一）安装地点：____________________

（二）安装时间：____________________

（三）安装方式：____________________

第二条合同价款及支付方式

2.1本合同项下空调产品总价款为人民币：____________________元整。

2.2买方应在本合同签订之日起____个工作日内，向乙方支付空调产品总价款的_____%作为预付款；

2.3乙方完成空调产品安装并经买方验收合格后，买方应在____个工作日内支付剩余的_____%价款；

2.4支付方式：____________________

第三条交货及验收

3.1乙方应在合同约定的时间内将空调产品运至买方指定地点。

3.2买方在收到货物后____个工作日内进行验收，如无质量问题，视为验收合格。

3.3如因乙方原因导致货物质量不合格，乙方应承担相应的责任，并负责更换或退货。

第四条售后服务

4.1乙方应对所售空调产品提供一年内的免费保修服务。

4.2买方在保修期内如遇到产品故障，应立即通知乙方，乙方应在接到通知后____个工作日内上门维修或更换。

4.3保修范围：____________________

4.4保修期限：____________________

第五条违约责任

5.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

5.2如乙方未能按约定时间交货，每逾期一日，应向买方支付_____%的违约金。

5.3如买方未能按约定时间付款，每逾期一日，应向乙方支付_____%的违约金。

5.4如因违约导致合同解除，违约方应承担因违约而产生的全部经济损失。

第六条争议解决

6.1本合同履行过程中发生的争议，由双方协商解决。

6.2协商不成的，任何一方均可向买方所在地人民法院提起诉讼。

第七条其他约定

7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

7.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。

附件：

1.空调产品清单

2.安装服务方案

3.付款凭证

4.保修卡

5.其他相关文件

甲方（盖章）：____________

乙方（盖章）：____________

签订日期：____________________

注意事项：本合同范本仅供参考，具体内容以双方协商一致为准。

：

第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“买方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

乙方（以下简称“卖方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

丙方（以下简称“服务商”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于：

1.买方为满足生产需求，需购买卖方提供的空调产品，并由服务商提供专业安装及售后服务；

2.卖方同意向买方销售指定空调产品，并由服务商提供相关服务；

3.三方经友好协商，就空调产品销售、安装及售后服务达成如下协议：

第一条产品及服务内容

1.1卖方同意向买方销售以下空调产品：

（一）空调产品名称：____________________

（二）空调产品型号：____________________

（三）空调产品数量：____________________

1.2卖方委托服务商为买方提供以下安装服务：

（一）安装地点：____________________

（二）安装时间：____________________

（三）安装方式：____________________

1.3服务商同意提供以下售后服务：

（一）售后服务范围：____________________

（二）售后服务期限：____________________

第二条合同价款及支付方式

2.1本合同项下空调产品总价款为人民币：____________________元整。

2.2买方应在本合同签订之日起____个工作日内，向卖方支付空调产品总价款的_____%作为预付款；

2.3卖方完成空调产品交付并经买方验收合格后，买方应在____个工作日内支付剩余的_____%价款；

2.4支付方式：____________________

第三条交货及验收

3.1卖方应在合同约定的时间内将空调产品运至买方指定地点。

3.2买方在收到货物后____个工作日内进行验收，如无质量问题，视为验收合格。

3.3如因卖方或服务商原因导致货物质量不合格或安装服务不达标，乙方或服务商应承担相应责任，并负责更换、退货或重新安装。

第四条售后服务

4.1卖方应对所售空调产品提供一年内的免费保修服务。

4.2服务商在保修期内如遇到产品故障，应立即通知卖方，卖方应在接到通知后____个工作日内上门维修或更换。

4.3保修范围：____________________

4.4保修期限：____________________

第五条甲方权益保障

5.1甲方享有以下权利：

（一）要求卖方提供符合国家标准的空调产品；

（二）要求服务商提供专业、高效的安装及售后服务；

（三）在卖方或服务商违约时，有权要求解除合同并追究违约责任。

第六条乙方及服务商责任

6.1卖方负责：

（一）确保空调产品符合合同约定及国家标准；

（二）在规定时间内完成空调产品的交付；

（三）配合服务商提供售后服务。

6.2服务商负责：

（一）按照合同约定，为买方提供专业、高效的安装及售后服务；

（二）确保安装质量，避免因安装不当造成的损失；

（三）在保修期内及时响应买方的服务需求。

第七条违约责任

7.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

7.2如卖方或服务商未能按约定时间交货、安装或提供服务，每逾期一日，应向买方支付_____%的违约金。

7.3如因卖方或服务商原因导致合同解除，违约方应承担因违约而产生的全部经济损失。

第八条争议解决

8.1本合同履行过程中发生的争议，由三方协商解决。

8.2协商不成的，任何一方均可向买方所在地人民法院提起诉讼。

第九条其他约定

9.1本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。

9.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.空调产品清单

2.安装服务方案

3.付款凭证

4.保修卡

5.其他相关文件

甲方（盖章）：____________

乙方（盖章）：____________

服务商（盖章）：____________

签订日期：____________________

本合同中，甲方作为主导方，通过明确自身的权益保障条款，确保在空调产品购买、安装及售后服务过程中，其合法权益得到充分保障。同时，引入第三方服务商，使安装及售后服务更加专业、高效。甲方的主导目的在于通过优化供应链，降低采购成本，提高生产效率，从而实现自身经营目标的提升。

第三篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“开发商”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

乙方（以下简称“供应商”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

丙方（以下简称“分包商”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于：

1.开发商在其房地产项目中，需要采购乙方提供的建筑材料，并由丙方进行施工分包；

2.乙方作为供应商，愿意向开发商提供指定的建筑材料，并要求丙方作为分包商进行施工；

3.三方经友好协商，就建筑材料供应、施工分包及付款事宜达成如下协议：

第一条建筑材料供应

1.1乙方同意向开发商提供以下建筑材料：

（一）材料名称：____________________

（二）材料规格：____________________

（三）材料数量：____________________

1.2乙方应保证所供材料符合国家相关标准及合同约定。

第二条施工分包

2.1乙方委托丙方进行施工分包，具体施工内容如下：

（一）施工项目：____________________

（二）施工地点：____________________

（三）施工期限：____________________

2.2丙方应按照合同约定及施工图纸进行施工，确保施工质量。

第三条付款方式

3.1开发商应在本合同签订之日起____个工作日内，向乙方支付材料总价款的_____%作为预付款；

3.2乙方在材料送达施工现场并经开发商验收合格后，开发商应在____个工作日内支付剩余的_____%价款；

3.3付款方式：____________________

第四条甲方权益保障

4.1开发商享有以下权利：

（一）要求乙方提供符合国家相关标准及合同约定的建筑材料；

（二）要求丙方按照合同约定及施工图纸进行施工；

（三）在乙方或丙方违约时，有权要求解除合同并追究违约责任。

第五条乙方及分包商责任

5.1乙方负责：

（一）确保所供材料的质量符合合同约定；

（二）在规定时间内将材料送达施工现场；

（三）配合丙方进行施工。

5.2丙方负责：

（一）按照合同约定及施工图纸进行施工；

（二）确保施工质量；

（三）在施工过程中，如遇到问题应及时通知乙方。

第六条违约责任

6.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

6.2如乙方未能按时提供材料，每逾期一日，应向开发商支付_____%的违约金。

6.3如丙方未能按时完成施工或施工质量不达标，每逾期一日，应向开发商支付_____%的违约金。

第七条争议解决

7.1本合同履行过程中发生的争议，由三方协商解决。

7.2协商不成的，任何一方均可向开发商所在地人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。

8.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.建筑材料清单

2.施工图纸

3.付款凭证

4.保修卡

5.其他相关文件

甲方（盖章）：____________

乙方（盖章）：____________

丙方（盖章）：____________

签订日期：____________________

乙方