土建混凝土施工合同模板

土建混凝土施工合同模板第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）：____________________

乙方（以下简称“承包方”）：____________________

鉴于发包方拟在其土地上进行土建工程，并委托承包方进行混凝土施工，为明确双方的权利、义务，经双方友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程规模：____________________

1.4工程类型：____________________

1.5工程内容：____________________

第二条合同双方的权利和义务

2.1发包方的权利和义务：

（1）按照合同约定向承包方支付工程款；

（2）按照合同约定提供施工场地、施工用水、用电等条件；

（3）对施工过程中发现的问题及时向承包方提出整改要求；

（4）按照合同约定对工程进行验收。

2.2承包方的权利和义务：

（1）按照合同约定完成混凝土施工任务；

（2）确保施工质量符合国家标准和设计要求；

（3）按照合同约定向发包方提供施工进度、质量等相关资料；

（4）对施工过程中发现的问题及时向发包方报告并采取措施整改。

第三条工程进度及款项支付

3.1工程进度：

（1）施工前，承包方应向发包方提交施工组织设计；

（2）施工过程中，承包方应定期向发包方汇报施工进度；

（3）工程竣工后，承包方应向发包方提交竣工资料。

3.2款项支付：

（1）发包方应按照合同约定向承包方支付工程款；

（2）工程款支付方式为分阶段支付，具体支付比例及时间由双方协商确定；

（3）承包方应按照合同约定提供相关发票及结算资料。

第四条工程质量及验收

4.1施工质量：

（1）承包方应按照国家标准、设计要求及合同约定进行施工；

（2）施工过程中，承包方应确保混凝土质量符合要求；

（3）施工完成后，承包方应进行自检，并邀请发包方进行验收。

4.2工程验收：

（1）工程验收合格后，发包方应在验收合格证明上签字确认；

（2）工程验收不合格的，承包方应在接到通知后及时进行整改，直至合格；

（3）工程验收合格后，发包方应在规定时间内支付工程款。

第五条违约责任

5.1发包方违约责任：

（1）因发包方原因导致工程延期，每延误一天，应向承包方支付违约金；

（2）因发包方原因导致工程停工，应承担停工期间的损失；

（3）因发包方原因导致工程质量问题，应承担相应的赔偿责任。

5.2承包方违约责任：

（1）因承包方原因导致工程延期，每延误一天，应向发包方支付违约金；

（2）因承包方原因导致工程质量问题，应承担相应的赔偿责任；

（3）因承包方原因导致工程停工，应承担停工期间的损失。

第六条争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；

6.2如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第七条合同生效及其他

7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；

7.2本合同一式两份，双方各执一份；

7.3附件：

附件1：工程图纸

附件2：施工组织设计

附件3：工程进度计划

附件4：工程验收标准

本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

附件：

附件1：工程图纸

附件2：施工组织设计

附件3：工程进度计划

附件4：工程验收标准

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“发包方”）：____________________

乙方（以下简称“承包方”）：____________________

丙方（以下简称“监理方”）：____________________

鉴于发包方拟在其土地上进行土建工程，并委托承包方进行混凝土施工，为保障工程质量、进度及安全，特引入监理方进行全程监督管理，以明确三方权利、义务，经三方友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程规模：____________________

1.4工程类型：____________________

1.5工程内容：____________________

第二条三方权利和义务

2.1发包方的权利和义务：

（1）有权要求乙方按照合同约定进行混凝土施工；

（2）有权要求监理方对工程进行全程监督管理；

（3）有权对乙方施工过程中的质量问题提出整改要求；

（4）有权要求乙方按照合同约定提供施工进度、质量等相关资料；

（5）有权对工程进行验收，并在验收合格后支付工程款。

2.2承包方的权利和义务：

（1）按照合同约定完成混凝土施工任务；

（2）确保施工质量符合国家标准和设计要求；

（3）按照合同约定向发包方提供施工进度、质量等相关资料；

（4）对施工过程中发现的问题及时向发包方报告并采取措施整改。

2.3监理方的权利和义务：

（1）对工程施工过程进行全程监督管理，确保施工质量、进度及安全；

（2）对乙方施工过程中的质量问题提出整改意见，并监督整改措施的落实；

（3）对施工进度进行监控，确保工程按期完成；

（4）对工程进行验收，并提出验收意见。

第三条工程进度及款项支付

3.1工程进度：

（1）施工前，承包方应向发包方提交施工组织设计；

（2）施工过程中，承包方应定期向发包方汇报施工进度；

（3）工程竣工后，承包方应向发包方提交竣工资料。

3.2款项支付：

（1）发包方应按照合同约定向承包方支付工程款；

（2）工程款支付方式为分阶段支付，具体支付比例及时间由双方协商确定；

（3）承包方应按照合同约定提供相关发票及结算资料。

第四条工程质量及验收

4.1施工质量：

（1）承包方应按照国家标准、设计要求及合同约定进行施工；

（2）施工过程中，承包方应确保混凝土质量符合要求；

（3）施工完成后，承包方应进行自检，并邀请监理方进行验收。

4.2工程验收：

（1）工程验收合格后，发包方应在验收合格证明上签字确认；

（2）工程验收不合格的，承包方应在接到通知后及时进行整改，直至合格；

（3）工程验收合格后，发包方应在规定时间内支付工程款。

第五条乙方的违约及限制条款

5.1乙方违反合同约定，导致工程质量不合格，应承担相应的赔偿责任，并支付违约金；

5.2乙方未按合同约定完成施工任务，导致工程延期，每延误一天，应向发包方支付违约金；

5.3乙方在施工过程中发生安全事故，应承担全部责任，并支付相应赔偿；

5.4乙方不得擅自更改工程设计，如需更改，应经发包方和监理方同意；

5.5乙方不得拖欠工程款，如拖欠，应承担违约责任。

第六条监理方的责任

6.1监理方应严格按照合同约定履行职责，对工程质量、进度及安全进行全程监督管理；

6.2监理方发现工程质量、进度及安全问题，应及时向发包方和承包方提出整改意见；

6.3监理方对工程验收不合格，有权要求承包方进行整改，直至合格。

第七条争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；

7.2如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条合同生效及其他

8.1本合同自三方签字（或盖章）之日起生效；

8.2本合同一式三份，甲、乙、丙三方各执一份；

8.3附件：

附件1：工程图纸

附件2：施工组织设计

附件3：工程进度计划

附件4：工程验收标准

结尾总结：

第三方介入的意义和目的：引入监理方对工程进行全程监督管理，有利于提高工程质量，确保工程进度，保障施工安全，维护甲方权益。

甲方为主导的目的和意义：甲方作为工程的投资方和权益主体，通过主导合同条款，保障自身权益，确保工程质量，实现投资回报。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“业主”）：____________________

乙方（以下简称“施工方”）：____________________

丙方（以下简称“监理单位”）：____________________

鉴于业主拟在其土地上进行建筑安装工程，并委托施工方进行施工，为确保工程质量、进度及安全，特引入监理单位进行全程监督管理，以明确三方权利、义务，经三方友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程规模：____________________

1.4工程类型：____________________

1.5工程内容：____________________

第二条三方权利和义务

2.1业主的权利和义务：

（1）有权要求施工方按照合同约定进行施工；

（2）有权要求监理单位对施工过程进行监督管理；

（3）有权对施工过程中发现的质量问题提出整改要求；

（4）有权要求施工方按照合同约定提供施工进度、质量等相关资料；

（5）有权对工程进行验收，并在验收合格后支付工程款。

2.2施工方的权利和义务：

（1）按照合同约定完成施工任务；

（2）确保施工质量符合国家标准和设计要求；

（3）按照合同约定向业主提供施工进度、质量等相关资料；

（4）对施工过程中发现的问题及时向业主报告并采取措施整改。

2.3监理单位的权利和义务：

（1）对施工过程进行全程监督管理，确保施工质量、进度及安全；

（2）对施工过程中发现的质量问题提出整改意见，并监督整改措施的落实；

（3）对施工进度进行监控，确保工程按期完成；

（4）对工程进行验收，并提出验收意见。

第三条工程进度及款项支付

3.1工程进度：

（1）施工前，施工方应向业主提交施工组织设计；

（2）施工过程中，施工方应定期向业主汇报施工进度；

（3）工程竣工后，施工方应向业主提交竣工资料。

3.2款项支付：

（1）业主应按照合同约定向施工方支付工程款；

（2）工程款支付方式为分阶段支付，具体支付比例及时间由双方协商确定；

（3）施工方应按照合同约定提供相关发票及结算资料。

第四条施工质量及验收

4.1施工质量：

（1）施工方应按照国家标准、设计要求及合同约定进行施工；

（2）施工过程中，施工方应确保工程质量符合要求；

（3）施工完成后，施工方应进行自检，并邀请监理单位进行验收。

4.2工程验收：

（1）工程验收合格后，业主应在验收合格证明上签字确认；

（2）工程验收不合格的，施工方应在接到通知后及时进行整改，直至合格；

（3）工程验收合格后，业主应在规定时间内支付工程款。

第五条业主的违约及限制条款

5.1业主违反合同约定，导致工程延期，每延误一天，应向施工方支付违约金；

5.2业主未按合同约定支付工程款，应承担违约责任，并支付相应利息；

5.3业主不得无故要求施工方停工或改变施工方案，如需变更，应经施工方同意；

5.4业主不得拖欠工程款，如拖欠，应承担违约责任。

第六条监理单位的责任

6.1监理单位应严格按照合同约定履行职责，对施工过程进行全程监督管理；

6.2监理单位发现施工过程中的质量问题，应及时向业主和施工方提出整改意见；

6.3监理单位对工程验收不合格，有权要求施工方进行整改，直至合格。

第七条争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；

7.2如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条合同生效及其他