工程招标合同格式模板

合同编号：__________合同双方：名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程预算：__________第二条合同价格2.1双方确认，本工程的合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2乙方报价应包含工程所需的一切材料、设备、人工、施工措施及管理费用等。2.3合同价格不得随意调整，如遇不可抗力等特殊情况，需双方协商确定。第三条合同工期3.1双方确认，本工程的合同工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。3.2乙方应按合同约定的工期完成工程，如乙方原因导致工期延误，应按约定向甲方支付违约金。第四条质量标准4.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术要求及国家相关标准进行施工，保证工程质量。4.2工程验收合格后，乙方应承担一定期限的质保责任，质保期限自工程验收合格之日起计算。第五条支付方式5.1本工程合同价款支付方式如下：（1）合同签订后____日内，甲方支付乙方合同总价款的____%；（2）工程进度达到____%时，甲方支付乙方合同总价款的____%；（3）工程验收合格并办理验收手续后，甲方支付乙方合同总价款的____%。5.2乙方开具等额的正规发票，甲方按约定时间支付。第六条违约责任6.1乙方未按合同约定的工期完成工程，应按逾期交付部分工程价款的____%向甲方支付违约金。6.2甲方未按约定时间支付价款，应按逾期支付部分价款的____%向乙方支付违约金。6.3双方因违反本合同约定而给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________注意事项：1.合同双方应确保所提供的资料和信息真实、完整、准确，不得有虚假记载。2.合同价格、工期、质量标准等核心条款需双方仔细审查，确保无歧义。3.支付方式、违约责任等关键内容应明确双方的权利和义务，以防产生纠纷。4.双方在签订合同时应认真阅读合同全文，确保了解合同条款及相关法律规定。5.合同履行过程中，双方应保持良好沟通，确保工程顺利进行。解决办法：1.双方在履行合同过程中如发生争议，应通过友好协商解决。2.若协商不成，可向合同签订地的人民法院提起诉讼，依法解决纠纷。3.在诉讼过程中，双方应遵守相关法律规定，配合法院审理。4.法院作出的判决或裁定，双方应予以执行。关键词语的法律名词解释：1.工程招标：指业主为完成特定工程，公开发布招标公告，邀请符合条件的承包商参加竞标的过程。2.承包商：指具备相应资质和能力，参与工程招标并中标的企业或个人。3.合同总价：指双方约定的工程完成所需支付的总金额。4.违约金：指一方未履行合同约定义务，按照合同约定向对方支付的赔偿金。5.质保责任：指承包商在工程验收合格后一定期限内，对工程质量问题承担的修复或赔偿责任。6.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。7.诉讼：指当事人通过法院解决纠纷的法律程序。8.法院：指国家审判机关，依法行使审判权，解决民事纠纷。特殊应用场合：1.工程变更：如果甲方在工程进行过程中提出变更要求，乙方需要根据变更内容调整工程进度和费用。2.不可抗力：如遇到自然灾害、疫情等不可抗力因素导致工程延期，双方需协商解决。3.质量问题：如果工程出现质量问题，乙方需要负责修复并承担相应责任。4.额外工作：如果甲方要求乙方完成额外工作，双方需协商确定额外工作的费用和工期。5.沟通协调：双方需保持良好沟通，确保工程顺利进行。如果甲方提供的资料不准确或迟延提供，导致乙方损失，甲方需承担