2024年35kv变电站连接线路施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年35kv变电站连接线路施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3变电站1.4连接线路1.5施工第二条合同范围及内容2.1施工内容2.2施工标准2.3施工材料第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四条施工期限4.1施工开始时间4.2施工完成时间4.3延期违约金第五条施工质量5.1质量标准5.2质量验收5.3质量保修第六条安全生产6.1安全生产要求6.2安全事故处理6.3安全生产培训第七条合同的变更与解除7.1变更条件7.2解除条件7.3变更与解除的程序第八条违约责任8.1承包方违约8.2发包方违约8.3违约赔偿第九条争议解决9.1协商解决9.2调解解决9.3仲裁解决9.4法律诉讼第十条合同的生效、终止与失效10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同失效条件第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约责任第十二条知识产权保护12.1知识产权归属12.2知识产权保护措施12.3侵权责任第十三条合同的转让13.1转让条件13.2转让程序13.3转让后果第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3变电站变电站是指位于地区的35kv电压等级的变电站，包括所有相关的设施和设备。1.4连接线路连接线路是指从变电站出发，连接至地区的电力线路，包括所有相关的设施和设备。1.5施工施工是指按照本合同约定的内容和标准，乙方在甲方指定的地点和时间进行的变电站连接线路的建设活动。第二条合同范围及内容2.1施工内容乙方应按照本合同约定的设计和施工图纸，完成变电站连接线路的施工任务，包括土建工程、线路架设、设备安装、调试及验收等。2.2施工标准乙方应按照国家和行业的相关标准、规范和规定进行施工，确保施工质量和安全。2.3施工材料乙方应使用符合设计和国家标准的材料、设备进行施工，并提供相关材料的质量证明文件。第三条合同价格3.1合同总价本合同的总价为人民币元整（大写：人民币元整），包括但不限于施工费用、材料费用、人员费用、管理费用、利润及风险费用等。3.2价格调整合同总价在签订后不得调整，除非遇到不可抗力等特殊情况，经双方协商一致后可以进行调整。3.3支付方式甲方按照乙方完成的施工进度，分期支付合同价款。具体支付方式和进度如下：（1）合同签订后七个工作日内，支付合同总价的30%；（2）完成土建工程后，支付合同总价的30%；（3）完成线路架设和设备安装后，支付合同总价的20%；（4）通过验收并交付使用后，支付合同总价的10%。第四条施工期限4.1施工开始时间本工程的施工开始时间为2024年1月1日，即乙方进入施工现场并开始施工的时间。4.2施工完成时间本工程的施工完成时间为2024年6月30日，即乙方完成所有施工任务并提交验收申请的时间。4.3延期违约金如果乙方不能按照本合同约定的时间完成施工任务，每延期一日，应向甲方支付合同总价0.5%的延期违约金，最高不超过合同总价的10%。第五条施工质量5.1质量标准本工程的施工质量应符合国家和行业的相关标准、规范和规定，确保安全、可靠、稳定运行。5.2质量验收乙方应在施工完成后向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后十个工作日内组织验收。验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，并重新提交验收申请。5.3质量保修本工程验收合格并交付使用后，乙方应按照国家和行业的相关规定提供质量保修服务，保修期限为一年。第六条安全生产6.1安全生产要求乙方应严格遵守国家和行业的安全生产法律法规，加强施工现场的安全管理，确保施工安全。6.2安全事故处理如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照相关法律法规和应急预案进行处理。6.3安全生产培训乙方应定期组织施工人员进行安全生产培训，提高施工人员的安全意识和操作技能。第八条违约责任8.1承包方违约乙方如违反本合同的约定，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金为合同总价的一定比例，具体比例由双方另行约定。8.2发包方违约甲方如违反本合同的约定，应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金为合同总价的一定比例，具体比例由双方另行约定。8.3违约赔偿因违约行为给对方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。第九条争议解决9.1协商解决双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的争议。9.2调解解决如协商不成，双方同意向合同签订地的人民调解委员会申请调解。9.3仲裁解决如调解不成，任何一方均可向合同签订地或有管辖权的人民法院提起诉讼。9.4法律诉讼如仲裁不成，任何一方均可向合同签订地或有管辖权的人民法院提起法律诉讼。第十条合同的生效、终止与失效10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件本合同在乙方按照约定完成施工任务并经验收合格后终止。10.3合同失效条件本合同在履行完毕、双方解除权利义务关系后失效。第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。11.2保密期限保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或失效之日止。11.3违约责任如一方违反保密义务，泄露对方的保密信息，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为泄露信息所造成损失的一定比例，具体比例由双方另行约定。第十二条知识产权保护12.1知识产权归属本合同涉及的任何发明创造、技术成果、专利等知识产权，归甲方所有。12.2知识产权保护措施乙方应协助甲方申请并保护相关的知识产权，不得擅自使用或转让给第三方。12.3侵权责任如乙方侵犯甲方的知识产权，乙方应承担相应的法律责任，向甲方支付赔偿金，赔偿金为甲方损失的一定比例，具体比例由双方另行约定。第十三条合同的转让13.1转让条件未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利义务全部或部分转让给第三方。13.2转让程序如需转让，转让方应与第三方签订转让协议，并报对方备案。13.3转让后果转让不得改变本合同的实质性内容，否则对方有权拒绝履行。第十四条其他条款14.1不可抗力因不可抗力导致一方不能履行合同的，受影响的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。14.2法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。14.3合同附件本合同附件包括合同设计文件、施工图纸、技术规范等，附件与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义与分类1.1第三方定义第三方是指除甲方和乙方之外的，与本合同有关联但非合同当事人的个体或组织。1.2第三方分类（1）中介方：提供咨询服务、协调关系、协助履行合同等；（2）监管方：对施工过程进行监督、检查、验收等；（3）供应方：提供施工材料、设备、技术支持等；（4）咨询方：提供专业意见、技术支持、解决方案等；（5）其他方：与施工有关的其他利害关系人。第二条第三方介入的条件与程序2.1介入条件（1）第三方与本合同有利害关系；（2）第三方具备介入的资质和能力；（3）甲乙双方同意第三方介入。2.2介入程序（1）甲乙双方协商一致，决定第三方介入；（2）第三方提交介入申请，包括介入目的、方式、期限等；（3）甲乙双方审查第三方申请，同意后签订补充协议；（4）第三方按照约定介入本合同的履行。第三条第三方权利与义务3.1权利（1）获取与合同履行相关的信息；（2）对施工过程进行监督、检查；（3）提出建议、意见，要求甲方和乙方整改；（4）按照约定获得报酬。3.2义务（1）遵守国家法律法规和本合同的约定；（2）按照约定履行介入职责，不得干预甲乙双方的正常经营活动；（3）保密合同履行过程中的商业秘密；（4）不得利用介入地位谋取不正当利益。第四条第三方责任限额4.1责任限制第三方对因介入本合同而导致的损失承担有限责任，责任限额为第三方介入费用的一定比例，具体比例由甲乙双方约定。4.2责任范围第三方承担的责任范围包括但不限于：（1）因第三方原因导致的施工进度延误；（2）因第三方原因导致的施工质量问题；（3）第三方未履行保密义务而泄露甲方和乙方商业秘密；（4）第三方未按照约定履行介入职责而给甲乙双方造成的损失。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲方关系第三方与甲方之间的权利义务关系，由甲乙双方在补充协议中进行明确。5.2第三方与乙方关系第三方与乙方之间的权利义务关系，由甲乙双方在补充协议中进行明确。5.3第三方与其他各方关系第三方与其他各方之间的权利义务关系，由甲乙双方在补充协议中进行明确。第六条第三方介入的终止与解除6.1终止条件第三方介入终止的条件如下：（1）合同履行完毕；（2）甲乙双方协商一致解除第三方介入；（3）第三方失去介入资格。6.2解除程序（1）甲乙双方协商一致，决定解除第三方介入；（2）第三方按照约定退出合同履行；（3）甲乙双方签订解除协议，明确解除时间、方式等。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：合同设计文件详细描述：包括变电站连接线路的设计图纸、技术规范、施工图纸等，用于指导施工过程。附件2：施工图纸详细描述：具体展示变电站连接线路的施工过程，包括线路布局、设备安装位置等。附件3：技术规范详细描述：规定施工过程中的技术要求、质量标准、材料要求等。附件4：供应清单详细描述：列明施工过程中所需材料、设备、工具等的名称、数量、规格和质量标准。附件5：施工进度计划详细描述：明确施工的开始时间、结束时间、各阶段施工内容和要求等。附件6：施工安全方案详细描述：包括施工现场的安全防护措施、应急预案等，确保施工过程中的安全。附件7：质量保修条款详细描述：列明质量保修的范围、期限、责任等内容。附件8：保密协议详细描述：规定甲乙双方在合同履行过程中对商业秘密、技术秘密等的保密义务和责任。附件9：知识产权保护协议详细描述：明确甲乙双方在合同履行过程中对知识产权的保护义务和责任。附件10：合同变更与解除协议详细描述：规定合同变更和解除的条件、程序以及相关责任。附件11：争议解决协议详细描述：明确合同争议解决的途径、程序和责任。附件12：第三方介入协议详细描述：规定第三方介入的条件、程序、权利义务、责任限额等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定时间支付合同价款。2.乙方未按约定时间完成施工任务。3.乙方使用不符合设计和国家标准的材料、设备。4.乙方未按照施工图纸、技术规范进行施工。5.乙方未按约定履行保密义务。6.乙方侵犯甲方的知识产权。违约责任认定标准：1.按照合同约定的违约金比例进行赔偿。2.赔偿因违约行为导致的甲方和乙方损失。3.违约行为导致工程延期时，乙方应支付延期违约金。4.违约行为严重时，甲乙双方可协商解除合同。示例说明：若乙方未按约定时间完成施工任务，乙方应向甲方支付合同总价5%的延期违约金。若乙方使用不符合设计和国家标准的材料、设备，乙方应负责更换材料、设备，并支付因此导致的损失。说明三：法律名词及解释：1.合同：本合同是指2024年35kv变电站连接线路施工合同，由甲方和乙方签订。2.甲方：指电力公司，具有独立法人资格的企业。3.乙方：